“Aspartam”通过精心收集,向本站投稿了12篇建设施工合同三方协议与转包,下面是小编帮大家整理后的建设施工合同三方协议与转包,希望对大家带来帮助,欢迎大家分享。
- 目录
篇1:建设施工合同三方协议与转包
建设施工合同三方协议与转包1
甲方:
乙方:
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程地点:层山小学院内
2、工程名称:层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水
3、工程内容:在原有基础上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝 和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
4、二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等:
1、选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。
2、单价为 45 元/平方米,共1638平方米(其中:教学楼1008平方米,餐厅楼630平方米,合计1638平方米),共计73710元。
四、工期:20__年2月12日-20日。
五、工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体 改性沥青防水卷材»(GB18242-20__),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。
六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失 的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时, 由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发 包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
八、其他事项:
1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协 商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
年月日:
建设施工合同三方协议与转包2
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:
一、工程内容:
1、围墙:100米
2、篮球操场(1个):513.24平方米
3、新食堂前水泥地面:248平方米
4、台价:113.7平方米
5、暗沟:350米.
6、明沟:100米
7、传达室:17.28平方米
8、校门:1个.
9、挡土墙:20米,花池围栏:80米
10、升旗台:1个
11、检查井:6个.
12、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.
13、该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。
3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。
4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm,每3500mm为一跨墙。
5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
二、工程质量:
1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。
三、工期:20_年5月10日—20_年6月20日。
四、工程价款及支付:
1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同,其承包价——元。(全部费用包干)
2、甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。
① 合同签订后当日内,甲方支付乙方 元预付款;
② 具体工程量按实际验收的方量为准。
③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后五日内,支付完成工程量总价的80%给乙方;
④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;
⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从20_年6月1日开始计算)。
四、成品及半成品保护:
1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。
3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。
五、施工管理及协调:
1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。
2、为加强现场管理,,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。
5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
六、工程质量保修与售后服务:
在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
七、违约责任:
1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。
3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。
八、本合同一式三份, 甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。
九、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设施工合同三方协议与转包3
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就嘉兴思途汽车零部件有限公司标准篮球场施工,订立本合同。
第一条 项目概况
1.1 施工地点: 嘉兴思途厂区内
1.2 施工区域: 宿舍楼东侧
1.3 项目及价款
1.3.1 应管理部要求,思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下:
1、篮球场场地几何尺寸为20_37M。划线区域几何尺寸为18_25M。
2、基础处理:200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝土、30厚细粒沥青混凝土。高出外围路面150,四周围堰用C25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。
3、球场周围用76mm_3mm焊接钢管做立柱、60_3焊接钢管做上下横档,焊接成2.5M高的围网框架,内填45_45_3.2mmPE空包胶铁丝网。用50mm钢管和包胶铁丝网做2400_1400铁门一扇。
4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。
5、用114mm_4mm钢管做6M高灯柱8根,76mm钢管做灯臂悬挑1200mm,安装1000W金属卤化灯具8套。
6、预埋25mm-40mmPVC管线,布装电线接通至控制箱。
7、安装80A防水防漏电配电控制箱一只。
8、面层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工,找平层用沥青基础涂料反复找平不平整处厚度约1mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约1mm、纹理层厚度约0.7mm、色彩层厚度约0.3mm。
9、篮球场两侧各做28m长、宽40cm的钢制长凳。凳面用80_40_2.0扁钢管制作,凳腿用30_30_2.0方管制作。凳面并同围栏立管连接。
10、篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格,工程完工后在结算中予以调整。
第二条 合同价款
2.1 本合同为固定总价:328561元人民币叁拾贰万捌仟伍佰陆拾壹元整(安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备,费用包含在合同总价中。)
2.2 增加工程量需有甲方签证单。
2.2 提供建筑业统一发票。
第三条 施工期限
3.1开、竣工时间:自甲方发出进场通知起30日,每延误一天扣除500元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。
第四条 质量保证
4.1 保证本工程施工质量,甲方按照验收统一标准核验施工质量,场地排水流畅
4.2 此工程保修期为一年,至工程完工双方验收合格之日起,一年内如因乙方原因导致的问题,由乙方负责无偿返修到合格。
第五条 工程验收
5.1 在工程完成后10个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况需延期的通知乙方,经乙方同意后延迟,最多不超过十天。
5.2 如有下列情形之一,应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。
5.2.1 甲方超过规定的时间不做验收的。
5.2.2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的。
第六条 付款方式
6.1合同签订乙方进场付合同总价的30%预付款,工程完工验收合格后付至结算价的95%,余款保修期满后28天内,一次性付清(保修期为一年)。
第七条 违约与争议
7.1 如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的30%支付对方违约金。
7.2 如甲方不按照合同规定的进度支付合同款,甲方未提供正常的工作作业面,乙方有权停止施工,所造成的误工损失由甲方承担。
7.3 因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成通过仲、诉讼方式解决。
第八条 合同生效与终止
8.1 本合同自双方盖章之日起生效。
8.2 双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。
第九条 附则
9.1 未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行,或双方协商解决。
9.2 本合同壹式肆份,由甲乙双方各持贰份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设施工合同三方协议与转包4
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及相关文件的规定,经双方协商一致,签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称: 成都市盐道街外语学校校园风貌改造工程二标段 二、工程地点: 成都市航空港机场路
三、工程范围: 对校内原美乐幼儿园前篮球场进行改造 四、工程价款及工程量确认:详附签证单(签证中单价为综合单价,单未含税金,税金按清单定额另计,工程量为实际发生量)。
第二条 施工内容
1、主体工程内容:原篮球场重做EPDM塑胶透气性面层(面层厚度为8mm厚),画出标准篮球和羽毛球活动区域。
2、附属工程内容:
1)、新作前铲除篮球场原塑胶面层;
2)、采用C30细石混凝土修复篮球场基层损坏的地方;
3)、用黑色塑胶颗粒对篮球场基层有高差的地方进行找平;
4)、篮球场周边绿化增加。 第三条 双方责任
一、甲方责任
1、提供现场施工用水接口、电源接头、配合施工过程正常顺利进行。
2、确认施工图纸及方案,并说明使用材料和效果。
3、组织工程竣工验收,并按合同规定办理工程决算。
二、乙方责任
1、按甲方要求及有关施工技术规范进行施工。
2、使用材料需符合标准和各项要求。
3、工程需符合验收标准:篮球场面层平整度达到要求,误差因在2mm以内;篮球场面层外观无裂痕,无明显接头、分层、凹凸现象,不积水。
4、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
第四条 工程结算合同总价为 (大写: ) ,于 年 月一次性结清。
第五条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
三、本合同自双方签字后生效,至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设施工合同三方协议与转包5
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚
二、工程地点: 知行希望小学
三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚
四、承包形式: 总承包,包工包料。
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数10天
开工日期:20__年8月25日
竣工日期:20__年8月27日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条 建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程
第四条 工程验收和付款
经核算,建设工程总价为:陆仟圆整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。
第五条 附 则
一、甲方代表:__x 乙方代表:姜小五 。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日 年 月 日
建设施工合同三方协议与转包6
甲方:
乙方:
经学校会议协商,甲方将校园文化建设墙体清水墙、粉刷教室6个、灶房门前污水沉淀池工程施工承包给乙方(韦性智)。施工期限20__年8月1日——20__年8月20日,必须按时保质保量完工。乙方负责施工,甲方提供材料,为保证工程计划顺利完成,特制定本合同,以资信守。
一、工程概况及造价
1、部分墙体清水墙
清水墙面积(每平方米10元)
六年级教室左前方 18.5×2.0=37.0㎡
教师东后墙 28.33×1.72=49.3㎡
教室西后墙 28.23×1.72=48.6㎡
合计37.0+49.3+48.6=134.9㎡
总价格: 134.9㎡×10.00元/㎡=1349.00元
2、粉刷1—6年级教室(每间教室500元)
教室数:6间
总计:6间×500.00元/间=3000.00元
3、灶房门前污水沉定池
人工工资 120.00元/天×4天=480.00元
二、工程所用材料
1、文化墙体清水墙
水泥 1吨×260元/吨=260.00元
砂子 10方×55元/方=550.00元
合计:810.00元
2、教室墙体粉刷
腻子粉 20袋×16元/袋=320.00元
801胶 2桶×50元/桶=100.00元
乳胶漆(苹果绿)2桶×165.00元/桶=330.00元
砂纸 20张×0.5元/张=10.00元
砂纸掌子 2个×5.00元/个=10.00元
刷子 2个×5.00元/个=10.00元
合计:780.00元
3、沉定池
U型槽 8个×40.00元/个=320.00元
4寸水管 2根×100.00元/根=200.00元
水泥 2袋×13.00元/袋=26.00元
盖板 2个×30.00元/个=60.00元
合计:606.00元
以上一、二项合计人民币7025.00元,大写:柒仟零贰拾伍元整。乙方完工后,交由甲方验收合格后,付款给乙方。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
签订日期:
施工合同书
篇2:施工三方协议
建设方:(以下简称甲方)总包方: (以下简称乙方)分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期:根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据:( 版)《XX 省建设工程施 本工程套用《XX 省市政工程预算定额》 、(2003 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《XX 建设工程造价信息》(XX 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整:设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付:待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的`报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项:丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日 签订地点: 签订日期: 年 月 日
篇3:三方协议合同
甲方: 有限公司
乙方: (学校)
丙方(实习人): 身份证号:
为提高乙方毕业生实践解决问题的能力,经甲、乙、丙三方经友好协商,甲方同意接收乙方在校学生丙方到甲方处进行毕业实习工作,为保障各方权益,明确责任,甲、乙、丙三方达成协议如下:
一、毕业实习岗位情况
1、毕业实习部门及岗位:
2、毕业论文(设计)指导老师:
二、实习期限:
自 年 月 日至 年 月 日。
三、甲、乙、丙三方主要权利义务
(一)甲方的主要权利义务
1、甲方为丙方提供实习场所,对丙方进行岗前培训、岗位培训和技能培训,向丙方申明现行的各项规章制度,提出工作要求。
2、为方便丙方在甲方处工作实习,甲方应为丙方办理暂住证或开具临时工作证明。
3、甲方负责丙方在实习过程中的日常管理。
4、甲方事先如实向乙方、丙方说明工作内容,并保证工作内容与丙方所学专业内容相关或经丙方认可的其他工作内容。
5、如甲方安排丙方出差,丙方应享受与甲方员工同等的出差待遇;如甲方安排丙方在法定节假日工作,须按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定向丙方支付加班酬金。
6、甲方负责选派有经验的员工作为丙方的指导教师,指导丙方按时毕业论文(设计),参加毕业论文答辩。
7、在实习过程中,若丙方不能胜任工作或不服从甲方的工作安排,甲方应及时与乙方沟通,由三方协商解决。
8、甲方可根据丙方的工作表现,在甲方有招人指标的前提下优先录用丙方成为甲方的'员工。
9、甲方给丙方提供工作餐,一日三餐合计标准为15元/天。
10、实习津贴按照实习生表现及出勤天数,25元每天的标准;
11、安排正常在岗人员的办公设施,每人指定一名指导老师;安排住宿。
(二)乙方的主要权利义务
1、经综合审议,选派丙方到甲方处工作实习,与甲方共同对丙方进行管理。
2、乙方负责提供丙方的健康证、实习证等所需证明文件。
3、负责对甲方给丙方指派的指导老师进行资格审核。
4、与甲方密切联系,及时了解丙方的实习工作情况,对丙方的实习工作提出合理化建议。
5、乙方负责丙方毕业论文(设计)的开题审查、中期检查、组织毕业论文答辩,给出成绩。
(三)丙方的主要权利义务
1、丙方实习期间无论是生病还是出现意外伤害,仍然以在校未毕业学生身份按照学校相关医疗及意外伤害保险执行,与甲方不存在劳动及劳务关系。
2、丙方有意向毕业后选择到甲方工作的前提下,自愿到甲方进行工作实习,服从甲方的工作安排,遵守甲方的规章制度。因丙方违反规章制度给甲方或他方造成了经济损失和个人安全问题,由丙方承担由此引起的全部责任。
3、丙方在实习期间,未经甲方或乙方的许可,不得无故旷工或中断实习,如遇特殊情况,需及时与甲方及乙方请假。
4、丙方按照规定时间向甲方和乙方的指导教师汇报实习工作或毕业论文(设计)的进展情况。
5、丙方在实习期间利用甲方资源所做出的工作成果及其所涉及的知识产权归甲方所有。
6、丙方应遵守甲方的保密要求,如丙方违反规定给甲方造成了经济损失,丙方承担由此引起的全部责任。
四、本协议自三方签字、盖章即发生法律效力,任何一方未经另两方许可,无权擅自终止本协议。
五、如有未尽事宜,经协商可签定补充协议,如补充协议的内容与本合同有冲突,以补充协议内容为准。
六、本协议一式三份,甲乙丙三方各执壹份,自三方签章后即发生法律效力。
甲方: 有限公司(盖章)
负责人签字:
联系方式:
乙方: 学院(盖章)
负责人签字:
联系方式:
丙方(实习人):
学生签字: 本人联系方式:
篇4:三方协议运输合同
产 品 销 售 运 输 三 方 协 议
供货单位(简称:甲方):
购货单位(简称:乙方):
承运单位(简称:丙方):
甲、乙、丙三方经友好协商,以自愿、平等互利为原则,就煤炭购销运输三方达成如下协议:
1,经甲乙丙三方协商,甲方向乙方销售煤炭,甲乙双方认可丙方作为承运单位承运甲方销售给乙方的煤炭。
2,甲方向乙方提供煤炭 吨煤炭单价 元,运费单价 元。甲方向乙方出具煤炭款部分增值税专用发票(税率17%),丙方向乙方提供税务部门认可的运输发票(税率7%)作为结算票据。丙方委托甲方代收货款。
3,丙方在承运过程中不得弄虚作假,甲方发出货物与乙方收到货物数量不得减少2%,超出部分由丙方承担并按相应价格赔偿甲方。
4,收货数量及质量依到乙方场地后乙方的检测数据作为结算依据。
5,乙方在收到货物及收到结算增值税专用发票(税率17%)运输发票(税率7%)票据10日内,1次性以银行或现金方式向甲方付清煤炭及运费款。甲方在收到款项后5日内以银行或现金方式向丙方支付丙方票据所开具的运费,甲方不得截留运费。
6 ,本协议有效期:自本协议签定后至_________年_________月_________日止。
7,本协议一式三份,三方各执一份,签名盖章后即生效。
供货单位(简称:甲方):
购货单位(简称:乙方):
承运单位(简称:丙方):
年月日
篇5:三方工程协议合同
项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方)
甲:,身份证号:
乙:,身份证号:
丙:,身份证号:
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条:甲乙丙三方自愿合作经营塑胶地板项目,总投资为15万元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币方式出资 万元,丙方以人民币方式出资万元。
第二条:在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条:双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条: 塑胶地板项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方 %、乙方的比例分配、丙方%的比例分配。
第五条:每年塑胶地板总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第六条:本协议未尽事宜,三方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第七条:本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条: 本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。
第九条: 争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
2、如果三方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;
第十条: 合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时投资项目资产比例来返还,返还期限不超过天。
第十一条: 违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十二条: 协议解除
1、
2、
3、
第十三条: 本合同一式三份,三方各执一份,具有相同的法律效力
甲方:(签章)
地址:
乙方:(签章)
地址:
丙方:(签章)
地址:
合同签订时间:_______年_______月_______日
篇6:三方委托协议合同
委托方: (以下简称甲方)
试验方: (以下简称乙方)
施工方: (以下简称丙方)
为了保证 项目的施工质量,甲方将有关检测试验工作委托给乙方完成,经甲乙双方共同协商,现就有关事宜达成如下合同条款,以据共同信守。
一、工程概况
工程地址: 西陵区20xx年既有建筑外立面综合整治项目二标段
建设单位项目负责人: xxx 联系电话: xxxx 施工单位: xxx
施工单位项目负责人: xxx 联系电话: xxxx 送样员: xxx 联系电话: xxx 监理单位: xxx 建设监理单位见证员: 联系电话: 工程报建面积: 工程所属区县:
二、检测项目
甲、丙方委托乙方检测的检测项目包括(以打为准):
见证取样类检测 主体结构工程检测 设备安装工程检测 □地基基础工程检测□钢结构工程检测 □室内环境检测 □变形测量 □建筑节能检测 □水质检测 □基坑监测 □安全防护用品检测 □其他: 。 具体的检测项目、数量、依据及检测参数见附件一。
三、收费依据及标准
1、收费依据标准:执行省物价局、省建设厅《关于湖北省建设工程质量检测试验收费标准》(鄂价房服[20xx]20号文)70%收取。
2、见证取样类检测(建筑材料检测),主体结构工程现场检测、设备安装工程检测、安全防护用品检测,检测费用由施工单位支付,其他类检测费用(包括宜市住[20xx]117号文件范围内的检测)由甲方支付。
四、付款方式
经双方协商,在领取相应检测报告时按该报告所产生的费用据实决算。
五、甲方义务
1、甲方应保证见证取样检测工作由乙方承担,督促施工单位向乙方提交与项目检测有关的相关资料。
2、督促施工单位及时通知乙方工程进展情况,按乙方要求做好检测试验前的准备工作。
3、督促施工单位按标准、规范及省市相关规定取样、送样,并按规定办理登记手续,现场检测项目至少提前一个工作日通知乙方,以便乙方做好测前准备和工作安排。
4、协调工程建设相关单位配合乙方共同完成检测试验工作。
六、乙方义务
1、指导甲方、监理、施工单位做好检测前准备工作,提供相关咨询。
2、根据甲方、监理、施工单位要求和现场实际情况,组织人员、设备按双方约定的时间及时进行检测试验工作,并保证在承诺的时间范围内完成检测试验工作。
3、负责现场检测项目的交通运输。
4、严格按照国家及行业现行有关技术标准、规范、规程进行检测,并对出具的检测结果的真实性负责。
5、按照我站报告承诺时限向甲方、监理、施工单位提供检测报告,报告一式四份。
6、负责本方人员及设备的安全。
七、丙方义务
1、丙方应向乙方提交与项目检测有关的相关资料。
2、按标准、规范及省市相关规定取样、送样,并按规定办理登记手续,现场检测项目至少提前一个工作日通知乙方,以便乙方做好测前准备和工作安排。
3、按第三条规定及时支付检测试验费用。
八、违约责任
合同签订后,三方应恪守合同条款,若某方违约,违约方应向未违约方支付违约金(检测试验费用总额的5%),并承担相应责任。
九、其他约定的事项
1、本合同如有其它未尽事宜,需经三方共同协商,作出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
2、本合同执行中如发生纠纷,三方应及时协商解决。
3、本合同一式七份,甲方执二份,乙方执二份,丙方执二份,监督站执一份,经甲乙丙三方签字盖章后生效,并在市建设工程质量监督站备案。
甲方(公章): 乙方(公章):宜昌市建夷建设工程质量检测中心 经办人: 法人代表: 单位地址: 联系电话: 开户银行: 帐号:
丙方(公章): 经办人: 法人代表人: 单位地址: 联系电话: 开户银行:
账号:
经办人: 法人代表:
单位地址:体育场路7号
联系电话: 开户行:
年 月 日
篇7:合同转让三方协议范本
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等法律、法的规定,经友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,签订本股权转让协议,以便各方共同遵守。
公司地址:
第一条 股权结构
名字:(以下简称甲方)股东
名字:(以下简称乙方)股东
名字:(以下简称丙方)技术入股不占实际股份现为法定代表人
第二条 股权的转让
1、甲方放弃乙方持有的
2、乙方同意转让给丙方
3、乙丙双方确定的转让价格为人民币 万元;
4、乙方保证向丙方转让的股权不存在第三人的请求权,没有设置任何质押,未涉及任何争议及诉讼。
5、本次股权转让完成后,丙方即享受务。乙方不再享受相应的股东权利和承担义务。
第三条 违约责任
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
2、任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第四条 适用法律及争议解决
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,可向人民法院提起诉讼。
第五条 协议的生效及其他
1、本协议经三方签字盖章付清转让款后生效。
2、本协议生效之日即为股权转让之日。
3、本合同一式三份,三方各持一份。
以下签字是对以上条款真实意思表示理解,无异议!
甲方(签字或盖章):
乙方(签字或盖章):
丙方(签字或盖章):
年月日:
篇8:借调合同(三方协议)
借调合同(三方协议)
借调合同(三方协议)
甲方(借出方):____________________
法人代表:________________________
住所:____________________________
邮编:____________________________
乙方(借用方):____________________
法人代表:________________________
住所:____________________________
邮编:____________________________
丙方(员工):______________________
性别:____________________________
出生日期:________________________
身份证号码:______________________
户口所在地:______________________
现住址:__________________________
邮政编码:________________________
丙方_______________系甲方_______________正式员工,因工作需要,甲方将丙方借调
至乙方_______________工作,现经甲乙丙三方平等自愿协商一致,签订本协议。
一、借调期限
本合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满即终止借调合
同。丙方仍返回甲方工作。
二、甲方的权利与义务
1、借调期间,甲方保留身份,工龄连续计算,并为丙方缴纳各项会保险费用、住房公
积金与企业年金等。
2、丙方在乙方工作期间,如遭受人身伤害或发生意外事故,甲方应为丙方认定工伤,
乙方应及时提供相关资料并协助甲方办理医疗、工伤保险等费用结算手续。
3、借调期间,甲方按月向乙方收取各项会保险费、住房公积金与企业年金等(含丙方
个人应承担的会保险费用、住房公积金与企业年金等)。
4、借调期间,丙方因非本人原因(包括但不限于:公司经营困难,面临经济性裁员等),
由乙方提前终止借调关系的,由甲方负责安排新的工作岗位,依据当时用人需求,兼顾丙方
技能水平、工作经验、身体素质等综合因素,双向选择,择优录用。
5、借调期间,甲方可根工作需要,决定将丙方撤回,但应提前15天通知乙方和丙方。
6、借调期间,丙方严重违犯乙方的规章制度或发生其他严重损伤一方利益的行为均视
为严重违反甲方规章制度,甲方有权依法解除丙方的劳动合同。
三、乙方的权利与义务
1、借调期间,乙方可根据需要安排丙方的工作岗位和任务,并负责对丙方进行治思想、
职业道德、业务技术、安全保密及各种规章的`教育和培训。
2、借用期间,乙方须提供保障丙方安全、健康的工作环境。
3、借用期间,丙方的工资收入由乙方根据考核发放,乙方负责代扣丙方个人所得税。
4、借调期间,乙方应承担丙方的各项会保险费用、住房公积金与企业年金等费用(含
代扣丙方个人应承担的会保险费用、住房公积金与企业年金等),按月向甲方支付。
5、借用期间,乙方有权要求丙方遵守乙方各项规章制度,服从乙方的管理和教育。若
丙方有下列严重违规纪情形,乙方可将其退回甲方,但应提前15天通知甲方和丙方,并提
供证明资料,协助甲方处理:
(1)严重违反乙方规章制度的;
(2)严重失职,营私舞弊,给乙方造成重大损害的;
(3)有其他严重违规行为的。
6、借调协议期满,根据乙方考核结果,甲、乙、丙三方可协商重新签订借调协议,或
由乙、丙双方协商签订劳动合同。
四、丙方的权利与义务
1、借调期间,丙方继续享有甲方的各项会保险、住房公积金、企业年金等福利待遇。
2、丙方在乙方工作期间,应服从乙方的各种安排,以及乙方根据工作需要对丙方工作
所做的岗位调整。
3、借调期间,丙方须按照乙方规定的岗位职责,完成工作任务,并遵守乙方规章制度
及其它相关规定,承担保密任务。
4、借调期间,丙方要求解除劳动合同的,应提前30天书面通知甲方及乙方,并按规定
承担劳动合同约定的违约责任,甲方可按本协议将丙方从乙方撤回,办理与丙方劳动合同的
解除手续。
五、违约责任
1、甲、乙任何一方的违约行为致使本协议无法履行,给对方造成损失的,应按实际损
失额予以赔偿。若甲、乙发生争议,甲、乙任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、丙方违反本协议的,甲方有权解除其与丙方的劳动合同,乙方有权解除借调协议,
争议解决按照法律规定执行。
六、其他
1、本协议未尽事宜,三方另有书面约定的,从约定;三方没有书面约定的按国家和地
方有关策规定办理。在借调期间内,如本协议条款与国家、地方有关规定相抵触的,按相应
的规定执行。
2、下列文件作为本协议的组成部分或附件,具有同等法律效力:
(1)甲方与丙方签订的劳动合同;
(2)甲方与丙方签订的培训协议;
(3)乙方与丙方签订的保密协议;
(4)甲方与乙方的规章制度。
(此行以下无正文)
七、本协议一式三份,甲、乙、丙方各执一份。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 丙方:(签字)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人 或委托代理人
(签章): (签章):
20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日
篇9:三方贷款合同协议
甲方(委托人):
地址:
主办人:
账号:
电话: 传真:
邮编:
乙方(委托人): 银行
地址:
法定代表人(负责人):
电话: 传真:
丙方(借款人):
地址:
法定代表人:
电话:
甲、乙、丙三方现将委托贷款事宜,本着自愿、诚信、互利、公平、三方协商一致同意的原则 ,签订委托贷款合同如下:
第一条甲方主办人 先生根据甲、乙、丙三方签订的本委托贷款合同的金额,将 先生( 籍)( 银行股东)在华人民币20亿元整,存入中国 银行分行开立的存款人 先生专用账户,存款人的姓名、存款人的护照、账号、密码、外管局批文、资金移动手续,在拨款时一并提供给乙方。
第二条款到位十个工作日内,由受托银行 分行,负责开立存款人 先生的专用账户,其专用账户的凭证和存款人的进账单交给甲方主办人 先生。
第三条委托贷款年率5.8%计人民币 万元整,存款税由存款人缴纳,一次性操作服务费10%计人民币 万元整,共计人民币 万元整,在款到位20个工作日内,由受托银行代收代付人民币 万元整支付给委托方主办人 先生。
第四条在款到位20个工作日,因故乙方未能按时代收代付第一年的年利息和一次性综合服务费 万元整支付给 先生,由乙方受托银行 分行负责赔偿动款损失,其标准按动款时间每亿元每天按 元计算,支付给甲方主办人 先生,本金全部退回,所开立的 先生专用账户撤销。
第五条从20__年 月 日起,不论国家利率如何调整,受托年利息5.8%仍然不变,由乙方受托银行中国 银行 分行负责代收代付当年利息 万元整交给甲方主办人 先生,丙方逾期不能按时支付利息,每天每亿元按1750元计算赔偿给甲方,但最迟不准拖延15天。如超过15天还没支付利息,每亿元每天按15700元计算赔偿给甲方。如果超过两个月未付利息,不论何故,已借给丙方的资金由乙方受托银行负责追收,乙方受托银行不负责垫付。本委借方贷款合同终止,本金全部退回,所开立的 先生专用账户撤销。
第六条动款办法:存款方专用账户的资金,必须按时如期到位,正常履行合同时,委托方不准移动专用账户的资金,乙方受托银行根据银行法和根据本合同条款,不用再通过甲方可随时转款到丙方账户,实行专款专用,保证资金安全。但受托银行负责按时代收利息和追收到期本金,否则按本合同第五款执行。
第七条委托贷款时间:从20__年 月起,到20__年 月止,共计五年,具体条款如下:
甲方的责任:(委托方)
1、甲方主办人 先生负责按委托贷款合同规定的时间资金到位。
2、按本合同规定的时间,收回每年利息和结算本金。
3、如甲方未能按时专款到位,按每天1570元赔偿丙方。但最迟不准超过15天,款仍未到位,每一天按15700元计算赔偿给丙方。如超过两个月款还不到位,不论何故,依法按违约赔偿,包括给丙方造成的直接和间接的经济损失。
乙方的责任:(受托方)
1、为丙方存入委托贷款人民币20亿元整。由乙方根据中国 银行 分行负责开立存款人 先生委托贷款资金的专用账户,将收款人 先生户名的进账单交给甲方主办人 先生。
2、年利息5.8%计人民币 万元整,一次性操作服务费10%计人民币 万元整,两项总计人民币 万元整,在款到位20工作日内由乙方受托银行中国 银行 分行负责代收代付给甲方主办人 先生,否则按本委贷合同第四条执行。
3、本委贷款项在乙、丙方两方同意支付贴息的前提下,可续签。甲方同意用款企业提前还款,还款利息按年计算,不足一年按一年算。
4、本委托贷款合同一式五分,甲、乙方各执一份。丙方执一份。自签字日期生效。
5、本合同翻印、复印、电传、过期一律无效。
甲方(委托人):主办人签字:
乙方(受托方):中国 银行 分行(公章) 行长(签字):
丙方(用款方):法人代表签字:操作方(主办人)签字:
篇10:就业协议与三方协议
,
协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。就业协议一般由国家教育部或各省、市、自治区就业主管部门统一制表。
2、三方协议是《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》的简称,它是明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务的书面表现形式,能解决应届毕业生户籍、档案、保险、公积金等一系列相关问题。协议在毕业生到单位报到(凭《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》或《全国毕业生研究生报到证》)、用人单位正式接收后自行终止。
篇11:三方协议与劳动合同
三方协议与劳动合同
签三方协议应该注意的问题:
1、三方协议是由毕业生、用人单位和学校三方之间就学生就业方向签订的一种协议,由三方共同签署后生效,对签约的三方都有约束力。毕业生与用人单位经过双向选择达成就业意向后,必须签订学校统一发放的《高校毕业生、毕业研究生就业协议书》,毕业生与用人单位签订的其他就业协议书无效。
2、就业协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。就业协议是明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务的书面表现形式。(劳动合同是毕业生上岗后,从事何种岗位、享受何种待遇以及相关的权利和义务的法律依据)。
3、就业协议的主体合法原则。签订就业协议的当事人必须具备合法的主体资格。对毕业生而言,就是必须取得毕业资格,如果毕业生在派遣时未取得毕业资格,用人单位可以不予接收而无须承担法律责任。
4、填写用人单位名称时,务必注意,是否与单位的有效印鉴上的名称一致,如不一致,协议无效。
5、学生填写自己的专业名称时,要与学校教务处的专业名称一致,不能简写。
6、试用期与见习期的时间。外企、合资企业、私企一般采用试用期,根据合同期的长度,可以由1-3个月不等,通常试用期为3个月,不得超过6个月。国家机关、高校、研究所一般采用见习期,通常为一年。试用期和见习期只取其中之一,将另一项划去。
7、违约金。由学生和用人单位双方协定。不少单位为了“留住”学生,以高额违约金约束学生。学生应该在协商中力争将违约金降到最低,通常违约金不得超过5000元。
8、现行的毕业生就业协议属“格式合同”,但“备注”部分允许三方另行约定各自的权利义务。为了防止用人单位承诺一套,做一套,毕业生可将签约前达成的休假、住房、保险等福利待遇在备注栏中说明,如发生纠纷,可以及时向法庭举证,维护自己的合法权利。
9、学生在签订“协议”时,必须严格按照规定的步骤。等用人单位填写完毕、盖章后再到学校就业指导中心鉴证盖章。有的学生偷懒,自己填写完毕后就直接到学校毕业生就业指导中心要求盖章。后果是,单位在填写时,工资待遇等与过去承诺的大相径庭。学生不满却因为自己和学校都已经签字盖章,回天无力。要不逆来顺受,要不就被迫违约,赔偿用人单位。
事后诸葛亮
找份工作不容易,找份好工作更不容易,于是你也许会草草“就范”,让那些忽略的细节扰乱你进入职场后的心情。且听此地事后诸葛亮,帮你防范可能对你的伤害。
现象一:工资大缩水。
很多学生在进单位后实际拿到的工资与协议书上写好的工资数额相比大大缩水,原因是公司依法代扣了有关费用。有的学生大呼上当,一气之下想跳槽,但又因为就业协议或劳动合同上的违约金压力而犹豫不决。其实在签就业协议前与用人单位充分的沟通,则完全可以避免了这样的.烦恼。
你不妨问清几个问题:
1、你的工资是税前工资还是税后工资。税前工资是包含了你依法应当承担的个人所得税,你实际拿到的工资还要扣除个人所得税金额。如果用人单位答应支付你税后工资,则建议你要求用人单位在就业协议中予以明确,否则发生争议时将被认定为税前工资。
2、明确用人单位缴纳的社会保险,即明确用人单位将为你交“城保”还是“镇保”。如是“镇保”,工资中就不必扣除个人负担部分。如果是“城保”,你要与用人单位明确你的工资当中是否包含社会保险金的个人承担部分。如果用人单位答应为你承担社会保险金的个人承担部分,则建议你要求用人单位在就业协议中予以明确。
3、确认你的工资中是否包括住房公积金。你的公积金个人负担部分按照你被录用后首月的工资金额的7%计算,经上海市公积金管理中心审核批准的单位,最低比例不低于5%,你的公积金个人负担部分上下限分别为388元和32元。如果没有明确约定,那么你的工资一般都包含了住房公积金个人负担部分,用人单位在支付工资时都会代扣代缴,
现象二:试用期陷阱变更。
试用期是劳动合同期限的一部分,如果用人单位以试用期为由拒绝签订劳动合同或者承担义务是违法的行为。同时,试用期的延长或缩短都属对双方约定的变更,包括对劳动合同其他条款的变更,都应经双方协商一致,如任何一方不能接受,则应按原约定继续履行,法律法规另有规定的除外。
工资:劳动报酬包括试用期工资由用人单位和劳动者协商一致确定,但不应低于法定标准,即当地最低工资标准。上海市最低工资标准每年公布一次,XX年7月1日起上海市的最低月工资标准是人民币635元。
培训费:在用人单位为特定劳动者提供某些特殊待遇的前提下,用人单位可以与享受这些特殊待遇的劳动者约定一个附属期限,即服务期。在这个期限内,劳动者不得随意跳槽,否则要承担一定的违约责任。这些特殊待遇通常是单位花费了一定的成本提供的,并且这些特殊待遇不是普遍提供给其他劳动者的。试用期内单位出资提供了各类技术培训,若是在试用期内辞职的,单位不得要求支付该项培训费用。在试用期满后辞职的,则应按约定承担违约责任。
签订劳动合同的注意事项
问:劳动合同是应该在试用期的时候签,还是试用期满以后再签?
答:试用期内就应当签,试用期是包括在劳动合同之内。从第一天起,就应当签订劳动合同。为了保障大家的权益,劳动合同从建立劳动关系的第一天起就应该建立劳动合同,这是劳动者保障自己合法权益的必要手段,
问:试用期的期限应该是多长时间呢?
答:试用期跟劳动合同的期限是一致的,劳动合同期限6个月以下,试用期不能超过15天,劳动合同期限6个月以上,一年以下,试用期不能超过30天。劳动合同期限一年以上,两年以下的,试用期不能超过60天。试用期的期限和劳动合同的期限是一致的,如果不一致,也可以要求用人单位根据试用期的期限确定劳动合同的期限。
问:劳动合同的必备条款有哪些?
答:1、劳动合同期限 2、工作内容 3、劳动保护和劳动条件 4、劳动报酬 5、劳动纪律 5、劳动合同终止的条件 6、违反劳动合同的责任 7、双方协商约定劳动合同的补充条款。
其中违反劳动合同的责任条款比较重要,因为《劳动法》和《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》规
定双方可以协商约定责任的认定、赔偿的范围、计算方法和承担方式,所以由用人单位提供的格式合同的“霸王条款”常见于此处,一旦发生纠纷用人单位常常持此“尚方宝剑”提请仲裁,而使劳动者处于不利的地位。
问:单位出具的标准合同,想增加或变更里面的事项,怎样做?
答:劳动合同的内容都是由用人单位来制定的,在这个过程中,用人单位处于主导权,劳动者在签订合同中,有自己的权利,要协商一致,劳动合同的条款才有效,而且劳动合同中有些条款是空白的,可以双方协商,把协商的内容填上去,比如合同期限、岗位、工资约定等等。如果劳动者认为还有其他条款需要约定,可以在劳动合同补充条款中约定。
问:在合同变更中,公司跟员工意见无法达成一致,怎么办?
答:任何一方不同意,合同不能作出变更,维持原劳动合同继续有效。任何一方提出解除要承担劳动法约定的违约责任。
问:合同期满不打算续签,公司强迫续签,有权拒绝吗?
答:合同终止以后,无论是用人单位还是劳动者都有权不再续签劳动合同,用人单位不能强迫劳动者续签劳动合同。
问:用人单位扣压劳动者毕业证时如何解决?
答:目前来说,用人单位扣压毕业证的行为属于抵押物,是明确禁止的。用人单位有这种行为,劳动者可以通过向劳动监察部门举报的方式来解决。
问:在合同中规定在合同期内不能结婚违法吗?
答:违法的,侵犯了职工的婚姻自由的权利,签了也是无效的,没有约束力。
问:在合同中规定在合同期内不能结婚违法吗?
答:违法的,侵犯了职工的婚姻自由的权利,签了也是无效的,没有约束力。
问:公司以员工未将人事关系转至指定的人才中心为由,不给员工上四险一金合法吗?能以现金支付吗?
答:不合法。建立劳动关系以后,无论档案关系在什么地方,或者是否是本地的户口,用人单位都应依法交纳社会保险,不能以此为由拒绝为职工交纳社会保险。不能以现金支付,只能交到社会保险部门,不能发到员工手里。
问:在试用期期间,是否有资格享有四险一金?
答:试用期属于劳动合同期限的范围,有权享受各项社会保险。
问: 用人单位是否有权利在工资中扣除各种税费?
答:用人单位对于国家规定的各种税、费(如个人所得税、失业保险金、医疗保险金、养老保险金、女性的生育保险金等)有权在职工工资中扣除。因此,用人单位在劳动合同中向劳动者承诺薪金时,劳动者应向用人单位认真了解薪金所包括的内容及各种扣费理由,合法的接受,不合法的应当拒绝。
篇12:三方协议与劳动合同
用人单位与学校、在校学生签订的三方协议中,用人单位给学校提供一定的科研资金,给学生提供学费等资金,并规定学生毕业后到用人单位须工作满一定年限,并就该工作年限约定了违约金,另外规定了工作岗位、薪资福利待遇等。学生在毕业前,还不具备劳动者的主体资格身份,因此这份三方协议应当不是劳动合同。那学生毕业后,其与用人单位签订了劳动合同,其中合同期限有所调整(缩短了用工期限),问题是:前一份三方协议对于用人单位和这位劳动者(以前的学生)是否仍具备效力?我觉得学生毕业后的劳动合同已经取代了该三方协议,关于工作年限,应以劳动合同约定的为准。各位法律人士的看法是怎么样的?
[三方协议与劳动合同]
★ 三方协议范本
★ 三方合同模板
★ 三方合作协议范本
★ 技术合作三方协议
★ 三方安置协议范文
★ 三方借调协议
★ 协议与合同
★ 工程转包分包合同
建设施工合同三方协议与转包(集锦12篇)




