“炭碳”通过精心收集，向本站投稿了18篇房屋共用协议书，今天小编在这给大家整理后的房屋共用协议书，我们一起来看看吧！
- 目录
篇1：房屋共用协议书
甲方：
乙方：
双方就办公场所共同使用事宜，经协商达成如下协议，由双方共同遵守执行：
第一条：办公区房屋的坐落位臵、面积以及其他情况 本协议所指办公用房屋坐落在 小区8号楼2单元101、102号。
第二条：房屋内部的装修情况及主要设备
房屋为简易装修，其内设备为甲、乙双方自备办公桌椅、文件柜、电脑、电话、局域网络、打印机等日常办公设备
第三条：办公区共用的期限
期限为3年。从20xx年3月1日起至20xx年3月2日。 期限届满前30天，如乙方需要继续共用办公区域，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签协议。
租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，乙方在接到通知后10天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。
第四条：租金及日常费用
1、甲方同意乙方无偿使用该办公区域。
2、办公区内产生的电费、水费、物业管理费、有线电视费、网费由甲、乙双方平均承担。
第五条：房屋修缮和装修
办公房屋内如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等情况，由甲、乙双方共同出资修缮，费用应由双方平均承担。
第六条：房屋出卖
租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续使用，直至协议期间届满。
第七条：违约责任
租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。
1）擅自将房屋转租、转让、转借的；
2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；
3）不按协议承担费用。
第八条：免责条件
因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。
第九条：争议解决的方式
合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商；如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。
第十条：协议自双方签字之日起生效。 一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：
代表人（签字）：
年 月 日
乙方（盖章）：
代表人（签字）：年 月 日
篇2：房屋共用协议书
甲方：
身份证号：
地址：
联系方式：
乙方：
身份证号：
地址：
联系方式：
鉴于：
1、甲乙双方欲共同购买房产一套；
2、甲乙双方协商确定购房款承担比例及房屋产权归属方式； 甲乙双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本协议项下共有房产的占有、使用、收益、处分等达成如下协议，以资双方共同信守：
本协议中，除非协议文本清楚表明有其它含义，以下名词均为其后注释所确定之含义：
1、按揭：
指目前中国大陆通行的由购房人将其房屋买卖合同项下之权益质押于按揭银行，或将其所购房屋之所有权抵押于按揭银行，按揭银行将一定数额的款项贷给购房人并以购房人名义支付给房产开发商的一种市场行为。
2、按份共有：
指多个主体按照一定份额对本协议项下房产共同享有占有、使用、收益、处分的权利。
第1条 房产概况
1、本协议项下房产位于 。
2、本协议项下房产面积为 平方米。
3、购房全款为人民币 元（小写：）。
4、本协议项下所述房产购房合同编号为 （如有）。
第2条 价款承担方式
1、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下所述房产之购房款。
A、由甲方承担全部房款。
B、由乙方承担全部房款。
C、由甲乙双方按约定比例承担购房款，其中甲方负担 %，乙方负担 %（如为按揭支付方式，则首付及月供均按以上约定比例承担）。
D、如为按揭支付方式，由 方支付首付款，方承担月供。
E、其他方式：
2、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下其他价款（包括但不限于房屋产权交易中介费、房屋产权转让应缴纳的税款、房屋产权过户登记手续费等房产交易过程中应当支付的价款）。
A、由甲方承担全部价款。
B、由乙方承担全部价款。
C、由甲乙双方按约定比例承担，其中甲方承担 %，乙方承担 %。
D、其他方式：
第三条 房产共有份额
1、甲乙双方共同享有本协议项下房产之占有、使用、收益、处分的权利。
2、甲乙双方约定，本协议项下房产共有份额为甲方 %，乙方 %。
第四条 双方的权利义务
1、甲乙双方应当按本协议第2条约定及时支付相应价款。
2、甲乙双方对本协议项下房产为按份共有，任何一方未经对方同意不得擅自出租、处分共有房产。未经另一共有人同意的任何处分行为均是可撤销行为。
3、共有房产为一方经营或居住使用的，另一方可以要求使用方支付一定数额的经济补偿，具体数额及支付方式由甲乙双方另行协商确定。
4、共有房产为一方经营或居住使用的`，使用方应当妥善保管共有房产，因使用方重大过失导致共有房产损害或灭失的（包含共有房产内装修、装饰物及摆设物品），另一方有权要求相对方予以赔偿。
5、共有房产出租给第三方使用的，甲乙双方约定租金按以下方式收取。
A、租金所有权归甲方
B、租金所有权归乙方
C、租金按约定比例由甲乙双方分别占有，其中甲方 %，乙方 % 。
D、其他方式
6、本协议项下任何一方欲转让其所占份额之房屋产权，另一共有人均享有优先购买权。
7、一方主张行使优先购买权时，甲乙双方应当协商确定欲转让份额的房产价值或委托中介机构根据当时市场状况评估决定。
8、一方主张行使优先购买权，另一共有人应当积极配合办理房屋产权变更手续。
第五条 协议解除
1、甲乙双方协商一致可以解除本协议。
2、甲乙双方解除本协议时，选择按以下方式处理共有房产。
A、由甲方购买乙方共有份额，甲方取得原共有房产产权。
B、由乙方购买甲方共有份额，乙方取得原共有房产产权。
C、转让共有房产产权，所得转让款按甲乙方所占份额分配。
D、其他方式
第六条 部分无效
1、本协议若有任何属于法律规定为违法、无效或不能执行的条款或经法律程序确认部分条款无效，不应影响本协议其它条款的合法、有效和可实施性。
2、如果本协议的任何条款被确认属于违法或无效条款，或由于法律政策、规定等情况变化已成为违法或无效条款，双方应善意协商并将其修改为具有相同效力的合法有效条款。
第七条 争议解决方式
1、甲乙双方对本协议的效力、履行、解释、终止等存在争议，应通过友好协商解决。
2、协商未能解决，任何一方均可以选择以下方式解决纠纷。
A、向共有房产所在地仲裁委员会提起仲裁。
B、向共有房产所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 附则
1、本协议各条款标题不应在对本协议进行解释时作为考虑因素。
2、除非由甲乙双方书面签署补充协议或补充约定，本协议条款不得更改，任何单方对本协议条款的修改、修订、弃权行为均属无效。
3、本协议未尽事宜，甲乙双方可协商作出补充约定，补充约定应采用书面形式且与本协议具有同等法律效力。
4、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字或盖章）：
签约日期：
乙方（签字或盖章）：
签约日期：
篇3：共用协议书
甲方：
乙方：
双方就办公场所共同使用事宜，经协商达成如下协议，由双方共同遵守执行：
第一条：办公区房屋的坐落位臵、面积以及其他情况 本协议所指办公用房屋坐落在 小区8号楼2单元101、102号。
第二条：房屋内部的装修情况及主要设备
房屋为简易装修，其内设备为甲、乙双方自备办公桌椅、文件柜、电脑、电话、局域网络、打印机等日常办公设备
第三条：办公区共用的期限
期限为3年。从20xx年3月1日起至3月2日。 期限届满前30天，如乙方需要继续共用办公区域，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签协议。
租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，乙方在接到通知后10天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。
第四条：租金及日常费用
1、甲方同意乙方无偿使用该办公区域。
2、办公区内产生的电费、水费、物业管理费、有线电视费、网费由甲、乙双方平均承担。
第五条：房屋修缮和装修
办公房屋内如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等情况，由甲、乙双方共同出资修缮，费用应由双方平均承担。
第六条：房屋出卖
租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续使用，直至协议期间届满。
第七条：违约责任
租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。
1）擅自将房屋转租、转让、转借的；
2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；
3）不按协议承担费用。
第八条：免责条件
因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。
第九条：争议解决的方式
合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商；如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。
第十条：协议自双方签字之日起生效。 一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
年 月 日
篇4：房屋协议书
发包方(以下简称甲方)：涿州市晋先水泥有限公司
承包方(以下简称乙方)：嘉兴市泰利贸易有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
1.工程名称：涿州市晋先水泥有限公司
2.工程地点：晋先水泥有限公司厂区内
3.工程内容：晋先水泥有限公司厂区拆除
第二条：承包范围
1.晋先水泥有限公司厂区拆除范围内所有建筑物：(拆迁之后废钢归于乙方)
2.甲方愿意将晋先水泥厂置于涿州市晋先水泥厂内所有设备机器连同附属厂房全部承包给乙方拆除(以厂区围墙内一切建筑)。
3.甲方要求乙方必须在规定工期(150天，雨水及节假日顺延)内全部拆除。拆除后平整后交付甲方使用(具体拆除工期计算以甲方为准，甲方签约时间：20xx年5月30日)
第三条：工程工期
1.进场日期：20xx年9月23日，竣工日期：20xx年2月23日
2.总工期为150日，工程进程按甲方所要求。
第四条：合同价款、工程款支付及结算
1.甲方向乙方支付拆除工程款，总金额大写：贰佰柒拾万元(￥:2700000元)。
2.拆除完毕后三日内一次性付清全部拆除工程款。
3.乙方必须将场内设备、废钢、线缆以每吨1000元过磅后付给甲方。甲方以每平方45元(以实际拆除面积为准)付给乙方作为拆除费用补助。(合同签订一周内乙方以现金支付方式向甲方支付定金贰拾万元)
第五条：甲乙方工作职责
一.甲方责任：
1.负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、等工作。
2.配合乙方做好各方面协调工作。
3.保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
4.负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5.负责对拆除完毕的地块进行验收。
6.甲方需负责提供倾倒垃圾的具体场所及车辆的道路通行许可。垃圾外运不得超过四公里。甲方自本合同签订之日起不得出让场内一切设备。
7.新建的晋先热环保型水泥厂施工团队由乙方负责落实。
二.乙方责任：
1.按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2.负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运工作。
3.因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4.在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
5.施工过程中一切安全责任由乙方自行负责。
6.拆除厂房工程的单位必须具有专业的房屋拆除资质，并报甲方有关专业部门备案。
第六条：违约责任
1.若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除任务，则按每延期一天罚款5000元/天。
2.若甲方没有按照合同规定支付工程款，乙方有权要求停工，甲方则需按每延期一天赔偿乙方5000元/天。
第七条：安全施工
1.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
2.进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。
3.发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。
4.乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
第八条：争议
甲方必须保证本次工程的真实合法性，如有差错甲方应负相应责任。
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。双方协商不成，可向施工当地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。
本合同订立时间：20xx年5月30日
甲方：乙方：
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
篇5：房屋协议书
甲方：
乙方：
为改善职工住房条件，经有关部门批准，甲方在银城路北侧，银山路西侧，新建职工家属楼二栋，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关房屋买卖规定和有关法律、法规之规定，双方按照平等自愿，诚实守信原则，经协商同意，就乙方购买甲方职工家属楼的有关事宜，达成如下协议：
一、乙方自愿购买甲方 家属楼 号楼单元 室。 房屋面积平方米，价格 元/平方米，房款合计元；
车库 号，面积平方米，价格 元/平方米，车库金额 元； 储藏室号平方米，价格 元/平方米，金额 元。 共计 金额元。大写拾 万 仟佰拾元角 分。
房屋实际结算面积:按照中华人民共和国建设部和中国质量监督检验检疫局GB/T50353—号文计算（房屋实际结算面积以xxx房管局实测的确权面积为准，多退少补）。
二、有关xxx房管局收取的物业管理基金、契税、测绘、评估、抵押登记等费用，在办理房产证时由乙方按照有关部门规定交纳，由甲方统一代收代交。
三、乙方选择的付款方式及期限为：
1.一次性付款：
2.银行按揭方式付款：在交付首付款10个工作日内交清房款的首付款。并交齐办理银行按揭手续的有关资料。
四、房产交付：甲方应在 年月 日前，将经竣工验收合格的房屋交付乙方使用。但如遇特殊原因及不可抗力的原因，如水灾、火灾、地震等自然灾害，由双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期交付。
五、违约责任：
1.甲方应按期将房屋交付乙方使用。逾期一天，甲方向乙方支付总房款万分之二的违约金。
2.乙方未能按约定履行本协议的，甲方扣罚乙方定金的30%作为违约金，并有将该房产转让他人的权利。
3.乙方未能按约定向甲方交齐房款的，自逾期之日起甲方按照同期银行住房贷款利率收取利息，并按照总房款的万分之二向乙方收取违约金。
六、保修责任：甲方自房屋交付乙方使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。在规定的保修期内房屋发生质量问题，甲方应履行保修义务，但因不可抗力或用房不当等发生的质量问题，甲方不承担责任。
七、乙方责任及义务：该房屋在购买总房款金额交清后产权归乙方所有。甲方自交房之日起一年内代办房产证，有关费用根据国家有关规定由乙方承担。乙方必须遵守国家相关法律、法规和社会公德，爱护房屋及配套设施，在使用期间乙方不得随意改变房屋外装结构、用途及承重部位，不得在楼内（包括阳台、楼梯）存放超荷载物品，对有关共有设施应尽保护、维修的义务。乙方应遵守甲方住宅小区的有关管理规定，否则乙方承担由此造成的法律责任。太阳能安装由甲方统一指定，费用乙方自理。
八、本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不能解决的，由德州市仲裁委员会仲裁，双方未能达成书面仲裁协议时，可向当地人民法院起诉。
九、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
十、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
地址：
联系电话：
乙方：
代表人：
身份证号码：
地址：
联系电话：
年 月日
篇6：房屋协议书
卖方（甲方）：
身份证号：
买方（乙方）：
身份证号：
经充分协商，甲乙双方现就房屋买卖事宜签订合同如下：
一、甲方自愿将拥有产权的下列房屋卖给乙方所有，并已收取乙方购房款人民币（大写） 元整（另附收到条）。
1、房屋位于xx单位家属院，具体状况：
2、在办理该房屋的所有权证时，甲方要积极协助直接办理在乙方名下，相应费用由乙方承担。
3、自本合同签订之日起，该房屋与xx单位及所在小区所发生的一切费用由乙方承担，之前发生的费用由甲方承担。
4、乙方要认真遵守xx单位和所在小区的各项管理规定，及时交纳水电费及各项费用。
二、甲乙双方商定该房屋交易价格为￥ 元，大写：人民币 元整，乙方在20xx年 月 日前分 次付清，付款方式： 。
三、甲方于20xx年 月 日前将该房屋及附属物正式交付
给乙方使用，同时应将该房屋腾空，清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用，并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。
四、甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方，并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉，并无任何异议。
五、甲方应保证该房屋没有任何争议，不存在查封、抵押等情况。
六、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
七、本合同经双方签章即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
九、其它约定事项：
甲 方：
身份证：
电 话：
乙 方：
身份证：
电 话：
年 月 日
篇7：房屋协议书
楼房出卖人：以下简称甲方
楼房买受人：以下简称乙方
现根椐《合同法》买卖合同的规定，为乙方购买甲方楼房事项，经方双协商在遵照平等、自愿的原则下现达成以下协议：
一、乙方自愿购买甲方所建设的整套家属楼，该楼房位于城郊供销社地址上，该综合楼砖混二层半（既二层顶砌墙起脊屋面，其可直接上人存放物品），该户主房两间附房 间，建筑面积㎡。位置在五层家属楼西侧第四户。
二、该房售价：平方米/元。房屋总价 元。
三、付款办法：购楼房款乙方分三次付给甲方，第一次是在双方签订协议之日支付房款 元，第二次是在楼房主体工程完工后乙方向甲方支付房款 元，第三次是甲方把该《房权证》交给乙方时，乙方应将工程款一次性付清。
四、甲方保证做到该楼房的水、电、路三通。及院内门外硬化水泥路并通到柏油路面。上述费用由乙方共同承担，（每间、套元）。
五、甲方负责为乙方办理该楼的（每间、套 ）《产权证》和该楼所占土地 年《土地使用证》，其费用有甲方承担。
六、本协议未尽事宜，有甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议效力相同。
七、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方当事人签字之日起生效。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
20xx年x月xx日
篇8：房屋协议书
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特制定本合同，以便共同遵守。
一、甲方自愿将坐落在泾川县棉纺厂家属楼一单元4楼403室（建筑面积72.5平方米，产权证号： ，土地使用证号 ）房产出卖给乙方。 二、双方议定上述房地产总价款为人民币大写贰拾万零贰仟元整。小写00.00元 三、乙方在签订本合同时，支付定金壹拾万元整 ，即小写￥100000元。
四、乙方支付定金之日起1个月内，甲方将房屋产权证及土地使用证交给乙方，并交付房屋钥匙，随之房屋产权归乙方所有，乙方将剩余款项交付给甲方。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲乙双方共同承担。甲方负责出具有关房屋过户手续的证明文件。
八、甲方应房产过户前前将如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等缴清。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付房价的5%作为违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲 方:
联系电话：
身份证号：
乙方：
联系电话：
身份证号：
年 月 日
篇9：房屋协议书
甲 方：
乙 方：
合同内容：甲方现有一套位于巩留县工行家属楼一单元402号住宅，建筑面积54.5平方米，产权证号：新政房97字第NO0925211号，经协商又方以83000元（捌万叁仟元整）达成买卖协议如下：
一、房屋总售价83000元（捌万叁仟元整），20xx年x月x日乙方付甲方订金3000元（叁仟元），20xx年x月xx日乙方付甲方50000元（伍万元整），其余30000元（叁万元整）乙方保证在本合同签订之日起两个月内金额付清，于20xx年xx月xx日已付清所有房款。
二、甲方须保证房屋的产权真实合法性，乙方须按照本合同所定的日期付清所有的房款后，甲方将交付乙方权产证和其它所有一应手续。房产过户需缴纳的契税甲乙双方各承担50%。
三、本合同一经签订，现具有民事法律效力，双方不得违约，如有违约，违约方向守约方将支付总房价30%的赔偿金，否则，将按照有关规定处理，本合同未尽事宜双方可协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲 方：
乙 方：
见 证 人：
年 月日
篇10：房屋协议书
卖方(以下简称甲方)：
居民身份证号码：
地址：
联系电话：
买方(以下简称乙方)：
居民身份证号码：
地址：
联系电话：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的原则，就房屋买卖事项，经协商一致，并经房屋宅基地所有权人同意，达成如下协议：
第一条 房屋的基本情况
现甲方自愿将甲方合法拥有的坐落在伊宁县工会家属楼1单元201室的房屋卖给乙方，并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。乙方也充分相识该房屋具体状况，并自愿购买该房屋，该房屋始建于，房屋结构为砖混预制板结构，建筑面积76.89平方米。
第二条 价格
双方议定上述房地产按套(单元)计算，每套单价10.00元，总价款为人民币，大写： 壹拾贰万元整，即人民币小写120000.00元。
第三条 付款方式及期限
乙方应在本合同生效之日起日内，向甲方支付购房款的30%即人民币三万六千元，甲方应开具收款收据或收款证明。剩余的款在乙方贷款后支付八万四千元整。
第四条 交付期限
甲方应于购房款到账之日起半年内，将该房屋交付给乙方。
第五条 乙方逾期付款的违约责任
乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部费用，并向甲方支付购房款10%违约金。
第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的`期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价总款向甲方索赔倍处罚赔偿违约金，合同继续履行。
第七条 关于合法、权属的约定
甲方保证该房产合法、权属清楚，并已经取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆迁，房屋的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。甲方房产合法继承者，不得向乙方收回乙方所购买的房屋及所有权。
第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第九条 办理房产证手续所产生的一切税费由乙方承担
第十条 本合同之附件均为本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙双方身份证复印件、甲方拥有房屋合法所有权证明复印件
第十一条 本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十二条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
第十三条 合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
甲方签名(签章)：
___年__月___日
乙方签名(签章)：
___年___月___日
篇11：房屋协议书
卖 方:甲 方
买 方:乙 方
经充分协商，甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下：
一、甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有。
位于神木县锦界镇锦地阳加油站东侧的门面房两间，本合同一经签订，该房屋占用范围内的土地使用权同时转让，土地使用证编号为：该房东至乔康栓家的房屋为东界、西至李增平家的房屋为西界，东西宽6.6米，南北深40米。
二、1、甲乙双方商定成交价格为人民币（ ￥300000 ）元， 大写：叁拾万元整，由乙方一次性付清。
2、此合同从此日起生效如有反悔由反悔者负责一切责任。
3、此合同一式两份甲乙双方各执一份。
甲方（签章）：
身份证号码：
乙方（签章）：
身份证号码：
中介人（签章）：
身份证号码：
年 月 日
篇12：房屋协议书
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋，并委托中介方办理过户事宜达成协议如下：
一、甲方自愿将其座落于 区路号 小区 号楼号，建筑面积平方米（地下室平方米），结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。
二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元， （大写：元）。合同签订后即付订金 元，大写： ，余款待产权确定后一次性付清。甲方应予以积极协助乙方办理产权归属手续。
三、甲方保证上述房地产权属清晰，无争议；未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内；已取得其他共有人书面同意；协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务， 概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方承担房屋总价的两倍赔偿。
四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。
五、违约责任：
（一）甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，或者甲方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。 对已办理完的过户手续所产生的费用，甲方应全部承担。并向乙方支付总房款 10%的违约金。
（二）乙方不能如付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部承担。并向甲方支付总房款10%的违约金。
六、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承担违约责任，本合同自动终止。
七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。
八、其他约定事项：
九、本协议经三方签章后生效，一式三份，每份共两页，甲、乙、双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
身份证号：
地址：
电话：
乙方：
身份证号：
地址：
电话：
年月日
篇13：房屋协议书
甲方(出售方)：青岛名流置业有限公司
地址：
电话：
传真：
乙方(购买方)：
身份证号码：
地址：
电话：
第一条：甲乙双方在正式签订《商品房买卖合同》（预售）之前，特自愿签订本 协议。
第二条：乙方自愿向甲方购买位于“盛世佳园” __ _楼 单元____号商品房，建筑面积约_____平方米。
第三条：甲方暂定于___年___月___日将乙方所购房交付乙方使用。
第四条：乙方在本协议签订时，须交纳定金人民币
第五条：乙方采取第___种 付款方式付款，商品房售价为人民币____元/平方米，总金额人民币 佰 拾 万 仟 佰____拾 元整(小写:￥_______)。
一次性付款
____年____月____日交付定金壹万元，签订认购书。
签订认购书 7天内即____年____月____日前付____%的楼款（含定金）签订正式 《商品房买卖合同》。____年____月____日前付清剩余____%的楼款。 银行按揭
交付定金壹万元，签订认购书。
签订认购书7天内即____年____月____日前付____%的楼款（含定金），并签订 正式《商品房买卖合同》。剩余____%的余款办理银行按揭手续，签订按揭合同。
第六条：注意事项：
1. 甲、乙双方均不得违反本协议条款，乙方如未按合同第五条规定之办法按期付款，则甲方有权单方面解除和终止本认购书；同时甲方有权将乙方所认购房屋转售他人，乙方所交之定金壹万元不予退还；因乙方延期付款所造成的甲方相关损失由乙方承担。
2. 乙方按指定日期与甲方签署国土局统一印制的《房地产买卖合同》（预售），所有条款均以双方所签合同为准。
3. 甲、乙双方自签订正式《商品房买卖合同》（预售）后本认购书自行失效。
4. 本认购书一式叁份，甲方执二份、乙方执一份。
5. 补充：_________________________________________________
甲方（签字盖章）： 乙方（签字）： ___年___月___日 ___年___月___日 1
篇14：房屋协议书
甲方：_______
乙方：________
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市_______区_______________________________________，产权证第___________号，建筑面积__________平方米的房产一套。
第二条：付款方式
1.双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款后，即可为乙方准备办理过户手续。
3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：合同变更
1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第四条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第五条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定
______________________________________________________________________________________________________________________
甲方：________ 乙方：________
身份证号：________ 身份证号：________
电话：________ 电话：________
现住址：________ 现住址：________
签约日期：________ 签约日期：_______
篇15：房屋协议书
发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对邓州市鸿杰第一城 号楼工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的事项，双方约定如下：承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修，若不及时派维修人员维修，发包人将委派维修人员进行维修，维修所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间：天然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2．外墙面的防渗漏为＿＿＿5＿＿＿年；
3．装修工程为＿＿＿＿2＿＿＿＿＿年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为＿＿＿＿2＿＿＿年；
5．供热与供冷系统为＿＿＿2＿＿＿＿个采暖期、供冷期；
6．其他项目保修期限约定如下：天然气工程为＿＿2＿＿年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.承包人按照有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，及时保修。
3．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4．对因承包人保修不及时、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承包人负责。
5．承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无能力继续保修等情况下，由发包人安排保修队伍维修。
6．如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的“保修派工单”为准。
7．承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故处罚款20xx-5000元，在保修费中扣除。
8．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
9．质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。
10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。承包人不参加协商或协商达不成一致意见的，由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量缺陷责任期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的，承包人不承担责任。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
五、其他事项
1、本协议与 《建设工程施工合同》一并签订生效。
2、房屋竣工交付使用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。
发包人：承包人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订日期： 年月日
篇16：房屋协议书
出租人（甲方）： 证件号码： 联系电话：
承租人（乙方）： 证件号码： 联系电话：
居间人（丙方）：
备案证号：
甲乙双方经协商，同意就原租赁房屋（ ）续租事宜达成下列协议并共同遵守：
一、续租期限为 年 个月，具体时间为：自 年月日至 年月 日止。
二、续租月租金为人民币 元整（￥元）。
三、付款方式为压 付 ，每下期租金应提前 天支付。
四、续租押金为人民币 元整（￥ 元），此次需补交人民币 元整（￥元）。
五、丙方作为居间服务的提供者，在本合同签订后（□即时/日内）： 甲方应向丙方支付人民币 元整作为佣金；
乙方应向丙方支付人民币 元整作为佣金。
六、本续租协议其它条款，仍按原《租赁合同》执行并保持不变。本续租协议是原《租赁合同》不可分割部分，与原《租赁合同》具有同等法律效力。
七、本续租协议履行中发生争议，三方应采取协商办法解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。
八、本续租协议一式三份，三方各持一份，自三方签字之日起生效。
九、传真件亦有效。
十、签订本续租协议当日，乙方应向甲方交纳 年 月 日至 年月 日租金（人民币） 元整（￥元）及（其它） 费用（人民币）元整（￥ 元）。
十一、收款方银行开户名为： 账号为：
备注：
出租人（甲方）： 承租人（乙方）：
签订日期： 年月日签订日期： 年月日
居间人（丙方）: 经纪执业人员签章： 联系方式： 资格注册证书编号： 经办人签字： 年 月 日
篇17：房屋协议书
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋_____间， 一共______层， 建筑总面积为平方米由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳 务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。乙方不负 责楼梯、楼面、楼底、现浇混凝土板面与板底的粉刷。甲方负责水电供给及原 材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材 料，并保管好材料，不得丢失。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包 括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门 前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生 间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格
承包价格 每平方米 元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米 元计算， 包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担 50%。 1
四、付款方式
乙方完成第一层砖砌浇好楼面甲方付款_____元;
甲方付清后乙方开始第二 层砖砌，浇好楼面后甲方付款_______元;付清后乙方开始第三层砖砌，完成第 三层砖砌浇好楼面甲方付款____元; 工程全部完工， 经验收合格后一次付清。 (如 果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加，则对增加的工程量另 外计算价钱。 )
五、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负 责返工，返工费由乙方负责。
六、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图 纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
七、注意安全
文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故， 一切由乙方负责，甲方不负担任何法律责任和任何费用。文明施工，讲究职业 道德，讲究清洁卫生。
八、其它未尽事宜，由双方协商解决。
其它未尽事宜，由双方协商解决。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效。 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效。
甲方签字(盖章) ： 乙方签字(盖章) ：
年 月 日
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写： 元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的'墙体。
四、付款方式
合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相
关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：
乙方签字(章)：
篇18：房屋协议书
甲方：xx药业有限公司
乙方：
因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修，经双方协商，协议如下：
1、维修时间：年月日起到年月日止
2、维修地点：
3、负责维修单位：
4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责。
6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。
7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。
8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。
9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工包料的方式实施。
10、本工程维修发生的费用共计人民币153000元（大写十五万叁千元整），关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下5%保修期满后甲方在行支付。
11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。
12、关于保修：保修期60天，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施。
13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方公章甲方公章
经办人（签名）经办人（签名）
年月日年月日
甲方：
乙方：
为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：
第一条维修标准及要求
1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。
2、维修地点：厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。
3、维修标准：维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。
第二条合同金额：合计金额为：￥760。00元大写：人民币染佰陆拾圆整。
3、维修要求：
①乙方进行施工，提供人工，材料。
②乙方应做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。
4、维修工期：在正常天气下3天内必须完成。
5、维修后保质：建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为3年，即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。
第二条维修工程款的发放
乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。
第三条其它约定
1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。
2、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、已方双方各执一份。
甲方（盖章）：
签订日期：
乙方：
年月日
甲方：xxxxxx
乙方：xxxxxx
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：
一、费用及付款方式：
甲方委托乙方修补xxxx，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写xx，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：xxxx。
二、施工责任：
乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期：
自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为xx年。
四、人员管理：
乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；
五、施工垃圾：
施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任：
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付xxxx元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表： 甲方代表：
联系电话： 联系电话：
住址：
签字日期：xxxx年xx月xx日
★ 共用协议书
★ 房屋协议书范本
★ 房屋划分协议书
★ 房屋改名协议书
★ 房屋定金协议书
★ 房屋合作协议书
★ 房屋装修协议书
房屋共用协议书（精选18篇）
