“骑士王二”通过精心收集，向本站投稿了13篇钢筋班组罚款单范文，下面小编为大家带来整理后的钢筋班组罚款单范文，希望大家喜欢!
- 目录
篇1： 罚款单
_______年____月____日，_______部门_______员工，因违反____________________________的规定，依据处罚细则________管理第________条将对您做来源分并扣罚________元;罚款在当月工资中体现。
违纪员工签字：____________
违纪员工所在部门主管签字：________________
篇2： 罚款单
陈述处罚原因。公司成立以来，不断完善各项规章制度，并反复强调严格执行，而本次事件的'XX人员未能按照规定履行相应职责，给企业的管理造成了消极的影响。
对此状况，公司领导高度重视，为防止类似事件再次发生，经公司领导慎重思考决定，对此事作如下处理：
一、XXXX为首要职责人，处以罚款XXX元；
二、作为XXXX的主要负责人XXX，处以罚款XXX元。
望我司全体员工能引以为鉴，并在之后的工作中，端正工作态度，
加强工作职责心。
特此通知！
XXXX有限公司
行政人事部
XX月XX日
篇3： 罚款单
关于××线部分员工不按工艺作业的处罚通告
事件经过：
××××年×月×日，×××线生产××××产品，出现了三宗不按工艺作业现象，分别为：焊接LED灯未使用夹具作业、摄像头背胶离型纸未撕、LCD的背胶离型纸未撕，造成批量返工。
问题定性：
1、焊接LED工位：工艺有要求，需使用夹具作业，员工未按工艺作业。
2、摄像头背胶未撕：工艺有要求，需撕掉背胶离型纸，员工未按工艺作业。
3、LCD背胶未撕：工艺有要求，需撕掉LCD背胶离型纸，员工未按工艺作业。处罚决定：
因整条线体多工位未按工艺作业，严重影响了出货品质，现为了规范线体管理，保证产品质量，对A线线体处罚人民币500元罚款。
期望各部门引以为鉴，一切都要按照标准工艺杜绝类似质量事故的再次发生。特此通报
深圳市×××××有限公司
××××年×××月××
篇4：钢筋班组承包合同
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任，分工协作，加快工程施工进度，确保安全生产，保证质量如期完成任务，经双方协商，就工程钢筋分工程达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程内容：
工程钢筋工分部(所有钢筋，包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)
钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单，报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短，合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前，必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。
二、承包方式：
包清工(乙方承包施工收入一次性包干，小型机械及用具乙方自理，包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。
三、承包价款：
1、保证金：为保证工程质量，安全生产文明施工，乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元，其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产，文明施工保证金100000元。
2、承包价格：乙方所承包的施工收入按实际用量，#楼以元/吨计(一次性验收通过，实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。
A、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过，按本次用量/吨扣除，作罚款处理，并承担下道工序工种误工的责任及费用。
B、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。
3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人，负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金，春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费)，余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。
乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担，并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议价的50%与乙方结算。
6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量：
1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工，确保工程质量达优质结构。
2、乙方必须认真熟悉图纸，严格按图施工，材料下料前必须送项目部审批后实施。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检，发现问题及时整改，乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准，若经甲方检查验收达不到优质，经整改仍达不到优质，该分项人工费扣除(作罚款处理)，该项必须整改达标，不达标分项坚决返工，决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场，已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故，一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核，自检合格后报监理验收，发现有不符合规范施工规定的坚决返工，因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全：
1、施工安全由乙方负责，乙方必须对职工进行安全教育，安排生产任务的同时进行安全交底，并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工，严格遵守安全方面的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任，重大事故或他人事故，分清责任，由责任方承担。
4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。
六、施工工期：
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工，确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员，确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排，确保按期完成各项任务，若因乙方原因导致延期，甲方将对乙方处罚1000元/天，延期超过五天，甲将对乙方处罚20xx元/天，乙方必须及时采取补救措施，确保按期完成任务，否则无条件撤出工场，所完成工程量均不结算。
七、甲方职责：
1、确保班组职工的食宿条件;
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。做好班组职工进场的安全三级教育及安全操作规程的交底，各工序质量要求及各项规章制度的交底;
3、根据材料进场的合理安排，尽量确保施工中的各种材料供应;
4、全面做好监督、检查工作，及时提出整改通知;督促班组整改符合规范要求为止，并根据实际情况按规章制度执行罚款;
5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;
6、全面做好安全设施的防护工作。
八、乙方职责：
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的`监督与指挥，确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场，负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员，遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度，提高工人的安全生产意识，搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件，不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、在绑扎钢筋完成后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收，做到工完场清、保持施工操作场地整洁，同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想，节约材料，杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料，合理利用材料。在使用材料中，乙方要本着节约材料、量材使用的原则，凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断，甲方一经发现，将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。
7、主体竣工或工程完成后，负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置，否则甲方有权另派人清理，所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
8、爱惜甲方的一切机械设备和工具，严格履行材物领(借)用手续，工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管，按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。
九、文明施工：
1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.
2、乙方必须工完场地清，暂不使用的料具必须清理干净，堆放整齐，如达不到要求，甲方另安排其他人员施工，具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管，遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪，服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等，乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作，直至达到甲方要求。
十、安全生产：
1、在施工期间，贯彻谁施工，谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务，对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责，所涉费用由乙方承担。
2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律，十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整，否则所造成的事故及损失，甲方概不承担责任，相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。
3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地，并保持通讯畅通，负责人及职工严禁私离现场，特殊情况必须事先请假，批准后方可外出，并且按期返回，否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。
4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴，偷盗等不法行为，乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元，情节严重的送司法机关处理。
5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线，宿舍内严禁使用大功率电器，及煤气灶烧菜烧饭。
十一、工程转包和分包：
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、不可抗力：
双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十三、保险：
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十四、关于意外停工的约定：
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。
十五、廉洁条款：
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。
十六、争议解决办法：
如有争议须双方协商解决，如不行则由当地法院仲裁。
十七、其他约定项：
1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准，工程款全部付清后自行失效!
十八、合同份数
本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份，甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
订立时间：
篇5：钢筋班组承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方承建的无锡市滨湖区胡埭工业园（无锡市惠鸿热处理有限公司厂房）工程。以包工不包料方式承包给乙方施工，（施工中无零工），经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，为了明确甲乙双方的职责、权利，特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下：
一、工程名称：
xxxx
二、工程地点：
宜兴市徐舍镇新民路旁
三、承包范围：
施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容（并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装）。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动，均已纳入承包范围以内。
四、工程内容：
宜兴市安全文明工地
1、钢筋配料放样，计算材料用料分析，材料保管，短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎，场内170m以内水平运输、80m（此处不完整，自己对照合同修改）
3、安装与图纸包括的预埋铁件（指土建部分）制作安装。
五、工程承包方式：
本工程采用包工不包料形式承包施工（即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工）。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合设计及规范要求，质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎（焊接）分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行（随合同附后）。
具体要求：
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值，受力钢筋接头应互相错开，钢筋应平直，无局部曲折，板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下，严格控制弯心直径（i级钢筋不少于2.5d，ii级钢筋不少于4d，弯起钢筋中心部不少于5d）。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm，钢筋弯起点唯一不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm，焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm，水平高差控制在正负5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差：基础控制在正负10mm，梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。
10、钢筋焊接必须无裂缝，钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度，根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度，注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密，用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋，在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期：
1、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天（以验收通过计算），每延误一天罚款200元，以此推算。
3、乙方必须听从现场工长安排，如有不从，工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法：
1、主体结构三层顶封顶付每人元，年底付至发生工程量的70%-80%，并确保工人工资足额发放，确保无因工人工资不到位闹事，余款次年年底付清。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同，按实际完成工程量的80%作决算，并自动退场。
九、工程管理双方责任：
a、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具-塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单，及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督，负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
b、乙方责任
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文，对工人进行安全技术交底，熟练工人应占80%以上，特殊工种操作必须持证上岗，做好对工人的施工质量安全技术交底工作，定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥，严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议。
4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
6、认真阅读图纸及有关设计变更，计算出配筋料单，做出备料计划，交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货。
7、按图纸计算工程量，严格控制材料用量，钢筋下料现场要用下料单，合理配料，做到材料的合理利用，若发现在施工中浪费材料，甲方有权对班组进行处罚，并从生活费中扣除。
8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料，下料前仔细分析配料单，严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。
9、每种加工好的钢筋均须挂好牌，且按取用方便原则认真堆放整齐。
10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作，确保墙柱插筋不发生移位现象。
11、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，并对已完工的各分项工程进行质量复查。
12、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行钢筋代换。
13、配合甲方做班好取样送检工作。
14、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难。
15、文明施工，做好施工组织、管理，钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清，负责清理干净调入模板内的垃圾，余料废料也要及时归拢成堆，并分类按有序整齐原则堆放。
16、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责。
17、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责。
18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，甲方将按实际发生工程量的80%结账，结账后仅付工人路费，年底结清。
19、本工程所有施工内容，乙方与第三方签的任何协议或合同，属乙方责任，与甲方无关。
十、工程变更
1、如有设计变更，技术变更，造成工程量增减，乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造假增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。
十一、保修责任：
保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在余款中扣除。
十二、奖罚制度：
1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达到合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收。
3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时，未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者，每层每个流水段罚款200元。
4、以钢筋抽筋表为依据，合理，有计划使用钢筋，不得随意裁剪各种型号、规格钢材，造成超标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款100元以上。
5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者，每发现1根罚款100元。（即每根钢筋偏位2/3者）
6、文明施工，使用刚才要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款50元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。
8、拆模后如发现有保护层不足露筋者，每处罚款50元。
9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时，超出部分的材料费全部由乙方自负。
10、在工地打架、斗殴、惹是生非、中伤他人，违者每次罚款500-2000元，情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线，使用高瓦率电器。
甲方签字：
日期：
乙方签字：
日期：
篇6：钢筋班组承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
经双方协商，xx山项目的钢筋制作安装工程，委托给乙方负责施工，为明确各自的权利、职责和义务，双方达成如下合同条款，以资信守：
第一条：工程概况
1.工程地址：空军xx房地产管理局
2、工程名称：招待所、将军楼、食堂。
3、承包形式：单包工（电渣压力焊、平焊、立焊一次性包干，）（包括墙柱拉结筋、门窗过梁及零星构件等）钢筋制作、安装所需的一切机具、工具、电线及绑扎钢盘用的铁丝、切断片、电焊、焊条及钢筋加工厂至安装现场的二次搬运等均由乙方负责配备自行解决。
第二条：结算方式：
钢筋制作、安装以吨计价，含有剪力墙为地下室，每吨600元。±0以上（含±0）为750元，包括电渣压力焊。
第三条：付款方式：
乙方按每一个月完成工程量付80%,封顶后按完成的工程量付95%,余5%等工程全部完成验收后二个月付清。
第四条：工期要求
工程工期按甲方要求配合有关班组工序进行施工，乙方必须要在甲方规定的工期内完工，每施工段基础底板、地梁安装时间为天，柱墙包括立焊天、梁板天;以上定的时间每次超出1天，1000元以上罚款处理（但第一施工底、顶板各增加1天）
第五条：工程质量要求
乙方必须按设计图纸施工及规范规定要求进行施工，质量要求达到合格以上标准，乙方若达不到质量要求，其返工费用由乙方负责承担整改到合格以上。如若发现现场人员制作及人员不足，甲方有权扣罚现金壹仟元，如中途退场所做工程量不决算。
第六条：甲方责任
负责施工安排，配合协调班组衔接、交接等施工工作，提供现在用水、用电以及设备的设置场所，但班组必须配合各道工序。
第七条：乙方责任
1.乙方必须遵守合同和当地的各项施工纪律及安全操作规程，个人进场均应先安全教育，如因乙方违章操作造成的安全事故费用由乙方负责，甲方不负任何责任，如果乙方发现由安全隐患应及时反应给甲方。甲方及时整改i,做到安全第一，必须确保安全生产。
2.乙方所用钢筋材料不得浪费，残料末端不得超过50CM,否则超长部分的废料由乙方负责（则超出50CM用焊条接焊班组自负）
3.每层钢盘安装完成后要清理无用的钢筋归在制作场所内，否则甲方有权另派他人清理，其费用由乙方负责。
4.工地内严禁酗酒、斗殴、赌博、打架者，若发现有类似现象，每次双方各人民币壹仟元以上罚款。造成伤残所发生的医药费用等，应由当事者双方自负（每个人必须要身份证复印件壹份。照片两张送交项目部）。
5.如有关部门需要各种个人证件，乙方必须提供，乙方在工地施工人员必须做好“三宝”自己安全防护工作，发现上班时妹戴安全帽或穿拖鞋者每次罚款50元。
6.乙方必须配合甲方现场管理模式，对工地所有的物品未经同意不能拿出工地。如有发现每次100---1000元罚款。
7.对现场工人用电，公司规定只能提供照明，严禁使用电炉、电饭锅、电炒锅做饭及电烧开水等做饭工具，否则每次罚款100元并没收做饭工具。乙方必须遵守。
8.乙方现场人员必须听从甲方现场管理人员指挥安排，遵守工地的规章制度。
9.乙方施工中途退场，甲方有权不予确认所做的工程量，并追究所造成的损失。
本协议甲、乙双方共同遵守，双方签字之日起具有法律效力，本协议未尽事宜，由双方协商解决。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方签章：
乙方代表：
年月日
篇7：钢筋班组承包合同
(二)乙方责任：
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派 为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。
4、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金 元整，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。
5、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间交接验收，承担成品保护。
6、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。
7、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任。
8、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
9、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。
10、乙方合同工程禁止转包和再分包，(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人)，否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同。
11、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。
十一、违约责任：
1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同,让乙方清除出场，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。
十二、合同解除：
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十三、其他条款：
1、本合同自双方代表签字之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，
代表人(签字)：
本合同签订日期：____ 年_____月______日。
甲方(盖章)： 乙方(签字)：
钢筋班组承包合同范文篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：天津市汉沽区战斗街四季花苑住宅小区二期工程 工程地点：天津市区汉沽区四季花苑住宅小区一期工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准)
施工内容: 甲方承包范围内钢筋工程的所有工作
二、劳务承包范围
承包范围：天津市汉沽区四季花苑住宅小区二期工程 楼(以业主与自力四队实施的合同为准)
三、承包方式及施工内容
1、承包方式： 包清工
(1)乙方自理材料包括：一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、植筋工具、植筋材料(不含钢筋)、分配电箱、电缆线、太阳灯、手推车、雨衣等一切工具。
2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、图纸设计上所用到的各种钢筋、钢筋成品垫块、定位卡环 、安全帽甲方提供，费用乙方自负。
2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)： 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、钢筋送检材料的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、各种植筋(含二次结构、拦板、部分线条)、场内材料的二次搬运、
四、工期要求
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工，接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按项目总工提出的措施改进，经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下：
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成钢筋工程量总价20%的罚款。
(4)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;
b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;
c、不可抗力造成的工期延误;
>>>下一页更多精彩“钢筋班组承包合同”
篇8：钢筋班组合同
七、甲乙双方责任：
(一)、甲方责任：
1、甲方开工前向乙方提供一套完整的施工图纸、会审纪要等有关资料。向乙方提供电源(配电箱)、塔吊、大灯等(二级箱以外的电源线及照明灯具由乙方负责)。
2、负责施工现场协调工作，对乙方施工的范围、进度、质量、安全进行监督和指导。
3、材料进场，按施工组织设计指定的地点堆放。
(二)、乙方责任：
1、指派壹位班组固定管理人员，协助施工中处理现场问题，负责按设计图和施工交底要求进行准确抽筋下料(须提供抽筋下料资料给甲方，若由于乙方的配料失误造成材料浪费由乙方承担其材料损失费)，该位管理人员还须参加图纸学习、交底和施工图预、会审，班组自检、交接检等活动。
2、按操作规程规定，负责钢筋的合理调配下料或半成品搬运、堆放，安装达到质量约定等级的全过程，以及施工看护、文明施工、余料回收利用等。
3、配备满足施工进度要求的必备施工机具、用具(切料、弯曲、拉直、对焊机、切割机和各种电焊机等相关工具)以及机械的维护保养;照明用线和工具、安全帽和安全带及特种工种的防护用具等，并负责保养维护及保管工作。
4、自备电焊条，现场清理，负责抽检检验样制作，绑扎铁丝、堆放，必须经过工地质检人员抽检、评定、双方签字等，符合要求方可用于安装。
5、焊工应持证上岗，均应有合格证，试件制作选样送检合格后，方可在使用部位施焊，焊接质量均应达到规范的要求。
6、安装时，应严格按设计图和施工交底要求的顺序组织安装，在安装中跟踪检查质量;同时板的架立负筋的安装时间，应配合其他工序穿插施工进行，在轴线控制中同时焊接固定，并应有防止钢筋安装产生偏位实施撑焊等措施。。
7、在电焊柱箍时，应随时控制好柱箍垂直和防止截面扭曲。。
8、注意抗震构造要求中的柱梁箍弯钩尺寸规定要求到位，以及梁端柱箍按图设臵和锚固要求。在浇筑砼时，乙方应派足人员护筋，保证所安装的钢筋不偏位，不被踩踏。由于乙方人员脱岗，造成质量隐患，乙方应负责返工整改，并承担相应费用。
9、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。本合同自签定之日起生效，工程完工并结清尾款后自行终止。本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
联系电话： 联系电话：
身份证号： 身份证号
年月日：
钢筋班组合同范文三
甲方：(发包人)
乙方：(承包人)
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将11的钢筋分项工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质量标准：合格
4、安全施工标准：重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，
创安全文明等级优良工地)。
二、承包范围
本工程以甲方仅提供钢筋乙方包机械包工包辅材(垫块、水泥撑、扎丝、焊渣、套筒等)方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工，本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构和砌体结构部分、女儿墙等部分等的钢筋下料、制作、现场转运、绑扎成型等的全部工作内容。乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料，做好用料计划并按图纸及规范施工按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期
工期自7 月20日开始，至 6月20日竣工，总工期为330天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，超过三天以上甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责承担由此产生的一切费用，所有扣款从当月进度款中扣除。
四、承包单价
钢筋工程的下料、加工制作、绑扎成型、二次转运、板凳铁制安及其它零星钢筋制安、配合试验试块取样等均执行综合价，正负零以下按750元/吨包干价，正负零以上依
据竣工图按建筑规范计算的建筑面积46 元/m2包干价。其中包括：
1、钢筋进场上、下车转运费;
2、钢筋解捆、断料、调直、除锈、攻丝、对焊、分类堆码;
3、钢筋各部件的制作、安装;
4、保证钢筋加工棚的整洁、文明;
5、钢筋工程待主体工程验收合格后，才算钢筋工程合格;
6、配合钢筋原材、连接、焊接等的取样工作;
7、因验收不合格造成的第二次检测费、返工费、材料费等;
8、场内加工棚至操作面的水平、垂直运输;
9、清理模板内杂物;
10、按设计及规范要求绑扎成型、入模、垫块制安、撑铁制安、插筋等工作;
11、设置钢筋半成品、成品保护措施;
12、钢筋电渣压力焊、套丝等所以搭接材料和人工费;
13、搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码转运;
14、配合质检及砼浇筑时值班的钢筋校正、配合安装作业;
15、每层钢筋绑扎完毕后，作业面剩余半成品钢筋的清理、归类及重新利用。
16、现场零星钢筋的收捡、运输及处理费;
17、文明施工费;
18、现场二次转运材料用工费;
19、工具、个人防护用品费;
20、安全施工费;
21、管理及不可预见用工费。
22、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
23、其他钢筋分项辅材费。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
特别约定：
1、乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工周进度月计划(包含特殊情况下作出的调整进度)进行施工，按时按质按量完成，每滞后一天处以2000元/天的罚款，提前一天给予500元/天的奖励。
2、甲方每周对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续三次达不到进度要求，甲方有权要求乙方退场，在取得监理公司和建设方的同意后，乙方必须无条件服从退场。乙方不得以任何理由不服从甲方安排，并在两天内全部退场。退场后办理结算，甲方付至所完成结算产值的70%工程款，其他30%作为违约金，赔给甲方;如乙方不予积极响应按时退场，致使下任施工班组无法及时入场并施工，从第三天甲主按不低于壹万元/天从乙方工程款中扣除;满七天后如仍未退场，甲方将通过法律途径或有效措施强制乙方清退，并追究乙方因此停工造成的经济损失。
3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。
五、甲、乙双方责任
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工且无正当理由解释的，从第二天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按15%的管理费收取。
3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。
4、乙方包钢筋施工过程中使用的一切机具。
5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。
6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，材料损耗率不超过抽筋数量的1%，超过部分造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。
7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。
8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的20%处罚。
9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。
六、质量要求
1、钢筋下料：长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求，最大限度综合利用余料，把钢筋损耗率控制在1%内。
2、钢筋堆放：所有原材及半成品、成品的叠放须垫平，防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。
3、钢筋绑扎：须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。
4、钢筋定位：须满足技术交底及施工规范要求，达到主筋不偏位的要求。
5、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验(钢筋焊接工需有上岗操作证)方可进行该工种的施工。每部位施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。
6、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。
七、文明施工要求
1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。
2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理，相应费用由乙方负责支付。
5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。
6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天500元罚款，依次类推。
八、违约责任及处罚
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。
4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。
九、工程付款方式
1、本工程无预付款支付，开工次月10日左右付第一个月进度30%作为生活费，第三个月起按工程进度于10日左右付至上月25日所完成工程量的75%，主体封顶付至所完成工程量的85%，完成二次结构等所有钢筋工程付至工程量的95%，剩余工程款在两个月内付清。
2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认，并经甲方现场负责人、技术员、现场管理及有关人员签名才能作为支付依据。
3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，75%工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。
4、乙方收到甲方支付的75%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。
5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目负责人、技术员和结算员共同签字确认，按本合同核定承包结算总额。
6、结算总额=乙方实际完成的工程量*合同包干价
十、其它
1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，
经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
篇9：钢筋班组承包合同
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同内容：
一：承包方式： (包质量，包安全，包工期)
三、工程单价包括内容：
乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)： 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、二次结构制作，各型号马镫和垫块，电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、剪力墙,框住焊制定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、构造柱钢筋预留、钢筋送检材料
的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、场内材料的二次搬运、场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车)，基础和屋顶按标准层面积一半计算，飘窗空调板面积不计算，阳台面积计算一半。
四、合同价款：
钢筋工程承包价为人民币： 元/㎡
大写： 元/㎡
以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用,高温作业降温费，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯等垂直运输机械及操作人员费用
2、乙方自备的机械设备、工具用具：一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、植筋工具、植筋材料(不
3、防护用品中的安全帽、安全带及其余防护用具及劳保用品等由乙方自备。其中安全帽由甲方统一发放。
4、甲方供材供应至施工现场堆放，乙方在施工过程中，应注意节含钢筋)、等一切工具。 辅材等费用已进入本合同固定综合单价中约材料，严禁人为浪费。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理，钢筋损耗量规定为 3 ‰，超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准
工程质量标准： 级承包方必须严格按照施工图纸精心施工，施工过程中在没有接到变更通知情况下
(1) 不得擅自改变施工图的设计内容，若因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品，若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格，给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸，施工中不得出现重大技术错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查)，若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同，并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除：
七、付款方式。1、本合同付款方式：(1)每月10日之前，乙方将上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表
八、安全生产：
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故，乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于18周岁者杜绝使用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在50000元以下的，乙方自行解决，若超过50000元时，由乙方承担50%，甲方承担50%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由甲方承担70%，乙方承担30%，乙方费用在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
九、文明施工：
1、所有乙方进场人员，必须服从甲方管理，如不服从管理，每发生一次承担违约责任500元/人.次。同事此人清离工地。
2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组承担违约责任金5000元/次，同时按所盗物品价值的2倍进行补陪，并将偷盗者移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金10000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担，(当事人清离工地)由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任(闹事者清离工地)。
4、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。
5、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金。
6，工地严禁烤火，违反规定罚款5000元并清离工地。
十、双方责任、权利和义务：
(一)甲方责任：
1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图，乙方自行复印，费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
8、应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。
>>>下一页更多精彩“钢筋班组承包合同”
篇10：钢筋班组承包合同
五、质量标准
工程质量标准： 达到当地行业标准的优良工程
(1) 承包方必须严格按照施工图纸精心施工，施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容，若因擅自改动造成的一切损失均由承 2 场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车)包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品，若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格，给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸，施工中不得出现重大技术错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。
(4) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查)，若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同，并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除。
六、安全要求
1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》
2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;
3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交公司安全管理员处。
4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。
5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);
6、承包方应按项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息，项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交项目部。
八、合同价款
钢筋工程承包价为人民币： 元/㎡
(大写：) 元/㎡
(钢筋工程量以各单位工程的建筑施工图，参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)
1、按实际工程所进的钢筋的数量为准吨，该价格包含各种机具及扎丝费用;
2、工程钢筋损耗控制在千分之三之内，超过千分之三所产生的短钢筋及废品差价，均由乙方承担。
九、付款方式
根据双方约定付款方式为： ①每名职工每月发放生活费800元(进场满30天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个
1、每月按实际完成工程量乘以分项价格的40%，发放生活费，时间为每月5-10日;
2、中间结构验收完毕后，符合要求发放总工程款的40%;
3、余款待竣工验收后二个月内付清。
十、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施
1、首先由双方协商解决。
2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。
十一、合同生效
本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。
合同签订时间： 年 月 日
合同订立地点： 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。
发包人(签字、押右手拇指手印)： 承包人(签字、押右手拇指手印)：
住所(以身份证为准)： 住所(以身份证为准)： 有效身份证号码： 有效身份证号码： 电 话： 电 话：
年月日：
篇11：钢筋班组承包合同格式
发包人(全称)： 承包人(全称)： 身份证号: _ 依照《中华人民共和国合同法》，双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围： 钢筋分项劳务工程
四、承包方式
以包工不包料、包材料损耗，包工期，包质量、包安全、包文明施工、包小型工具和机械、电线、电焊条、扎丝、切割机、切割片、塑料垫块马凳、吊钢筋用的卡扣、照明电器、板车、安全帽、等。包工程验收质量达到发包方检验的优质结构标准、包施工时承包方工人的安全保护用品和劳保福利。
五、结算方式：
1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单位计算工程量，按照承包单价进行结算。承包人超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)，为达到质量要求所采取的合理的技术措施和由承包人的原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
2、结算审核程序：承包人申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员核算单价与工程量→项目技术负责人审核(项目负责人有权对有依据的工程量进行增减)→项目经理审批→领导终批。签证必须在三日内完成，不得补签，过时不予认可。
3、说明：
(1)作为有丰富施工经验的承包人，在签证本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息，承包人承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向发包人要求额外的费用和其他项目的索赔。
(2)合同履行期间，由于工程变更等各种原因而引发发包人的自身承包范围发生减少，则发包人有权按照实际情况与承包人协商后修改承包人的承包综合单价及承包工程量。
(3)由于承包人的原因造成返工的工程量，发包人不予计量，同时超量耗用的材料费等从承包人的结算款中予以扣除。
六、承包单价：
1、承包单价：
①、钢筋制作、绑扎的承包综合单价为：
②、点工的单价：大工按 元/工日、小工按 元/工日、女工按 元/工日(包括夜班、节假日)，每日工作时间为9小时。
③、钢筋用量的最终介定按经项目部审核的合理的翻样单。建筑面积按江苏省定额有关规定执行。
2、承包综合单价已包括钢筋工程施工的所有人工费用(包括但不局限于以下费用)： ①、钢筋制作绑扎的人工费、钢筋翻样费、超高费、工人进退场的车旅费、劳动保护费(安全费、手套、工作服、绝缘鞋等)、各种钢筋加工机械、钢筋材料进场的卸力、各种小型工具(绑钩、剪刀、锄刀、卷尺、粉笔等)、后浇带内的钢筋保护和清理、五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、作业面水平运输钢筋和装卸费以及个人调节税等。
②、所有创建文明工地、迎接有关部门检查以及钢筋施工机械的上下车、施工机械安装所需配合的作业等均包括在内，结算时不存在零工结算。
③、综合单价包括：绑扎用的铁丝、塑料垫块。
④、综合单价包括：地下室底板、顶板、墙板后浇带及超前止水带中，绑扎安装钢丝网片及橡胶止水带。屋面钢筋混凝土中φ4冷拔丝钢筋;首层地面的钢筋网;塔吊及施工电梯基础;
3、单价的说明：
①、承包方必须精心施工、合理下料，严格控制钢筋的损耗，钢筋损耗率不得大于1.5%。对剩余的短头1米以上的钢筋进行焊接利用，合理使用。节约率(实际进场实用数与施工料单实际数)保证不少于 5 %。
②、发包方增派杂工帮助承包方清理场地、搬运材料等人工费在承包方工程款中扣除; ③、发包方增派机械协助承包方进行工程施工，机械台班费视情况商定;
④、承包方如在二次结构施工期间，不能满足发包方的进度，发包方增派人员协助承包方进行小型构件施工，发包方按单价伍倍在工程款中扣除;
⑤、如果发包方在实际施工中，发生安排承包方做点工的工作，承包方应在当天按时按实进行书面签证(钢筋施工员签字)，并于三日送交发包方的项目核算员，过期无效。
七、付款方式
(一)支付时间
1、平时只按月支付工人生活费(每月按1500元计算)。
2、年春节前，按实际完成工作量的总价付 %(包括工人生活费)。
3、年春节前，按实际完成工作量的总价付 %(包括工人生活费)。
4、承包人的承包范围内的工程全部完工，经业主等有关部门验收合格并退场后一个月内支付至暂定合同总价的 %;
5、在工程竣工交付年度春节前，付至 %(无息)。
(二)支付规定
1、从承包人的队伍正式进场后的第二个月开始支付进度款项(工人生活费)，每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数，按照每人每月1500元的标准支付。
2、承包人在每次申请工程进度款时，必须将上月所完成工作量报项目施工员、质量员、安全员、项目技术负责人、项目经理审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交工程处批准。按公司规定承包人必须办理工资卡，由发包人统一发放，如发现承包人弄虚作假，每人每次处以违约金100元。
3、发包人支付款项时采用现金的形式。
八、双方的职责：
(一)发包人职责：
1、发包人委派 为工地现场代表，负责本合同的履行。
2、发包人的管理人员不得向承包人索取或接收承包人的物质或非物质利益，不得刁难承包人，发包人的管理人员不得接收承包人的吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，发包方的管理人员出现索贿行为的，承包人应及时向发包人投诉。
3、进场前五天，发包人必须向承包人签发施工队伍进场通知书，承包人凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。
4、承包人进场时，发包人以书面形式就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向承包人交底。
5、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
6、发包人委派的工地现场代表，负责对承包人的工程质量、进度进行检查验收，办理变更登记、竣工结算手续等工作。
7、发包人有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的承包人作业人员在24小时内离开本项目部。
(二)承包人职责：
1、承包人委派为现场管理代表，常驻工地，负责管理劳务作业人员，并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的每周例会及月计划会议和工作协调会议。如无故不在则按每天200元进行处罚;特殊有事时，需提前向项目经理或现场经理请假，并经允许后方可离开现场，但不得超过1天。
2、承包人不得对发包人管理人员给予物质利益或非物质利益，承包人人员不得私自接触发包人的财务人员、材料员、仓管员、质检员、施工员、核算员、安全员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与发包人有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为，一经发现发包人有权对承包人处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算，给发包人造成经济损失的，发包人有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
3、承包人进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续;协议要求一式三份(承包人、工人、发包人项目部各执一份)。负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
4、承包人队伍进场时，提供“五证”(身份证、计生证、劳务证、特殊工种作业证、上岗证)，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由承包人承担;承包人不得雇佣18岁以下及不宜从事建筑工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由承包人自行承担。
5、承包人必须确保工资及时发放工资到工人，若因承包人工资发放不及时或发放不到位而造成劳资纠纷，发包人有权利代为处理，处理费用在承包人工程款中扣除并处以1000元/次的罚款。
6、承包人自带必备的施工工具和用具以及工人的安全防护用品等，费用包括在承包单价内。
7、对于发包人供应的钢材、原材料，承包人必须参与验收数量和质量，并按照规定合理堆放。承包人凭统一的领料单到发包人仓库领用由发包人提供的材料，材料损耗率按合同规定的损耗率计算，未有规定的，按现行定额规定的损耗率计算，承包人领用的材料超规定的用量，按发包人材料购进价在承包人工程款中扣除。以上材料的领用人由承包人的现场管理代表指定，办理书面委托书(包括身份证复印件和手印等内容)。
8、承包人应遵循发包人公司的《成品保护的有关规定》，加强对施工人员的成品保护教育，不得在结构物和已施工完成的成品、半成品上随意钻孔、凿槽、拆除结构物、拆除脚手架连墙件、脚手架体上堆放材料等， 发现一次罚款500元。
9、承包人不得将承包范围内的工程转包给他人，否则发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同总价5%的违约金，给发包人造成损失的，必须承担赔偿责任。
10、承包人施工中每天必须做到“工完料清”以及工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
11、承包人新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到发包人项目部办理登记及工作证，办理押金按每人100元计，在承包人进度款中扣除。工程完工后，承包人应在发包人指定的期限内退场，退场前退回工作证并办理相关手续，返还押金给承包人，逾期不予办理。承包人工人必须持证上岗，如有发现无证上岗、违章操作，每人每次处以违约金200-300元;造成严重安全事故的由承包人承担一切责任，发包人不承担任何责任或义务。
12、严禁承包人工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处500-1000元违约金罚款，情节严重者报送公安机关处理。
13、在执行合同期间，承包人对所有发生工程量签证依据的数量、承包同时范围、工作内容必须属实，工程签证必须严格按照发包人的签工要求，同时三人签字方可生效(项目经理、核算员、施工员)，如果发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，发包人有权则按分项工程价款的100%进行处罚。发包人有权终止合同，责令承包人退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。
14、承包人施工完毕或中途退场，应在接到发包人书面通知之日起2天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离发包人工地;逾期未撤离的，发包人有权采取任何强制措施，强行责令承包人退场，所产生的费用(包括发包人垫付的工人工资等费用)在承包人工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由承包人完全承担，与发包人无关。
15、承包人因自身的原因或者无正当的理由而要求中途退场时，发包人项目部有权按照承包人实际已完成的工程量的70%进行结算。
16、承包人在履行合同的过程中，不得以任何理由和原因，煽动工人闹事、围攻发包人人员和工地办公室。如若发生以上情况，发包人有权对承包人处以2000元的罚款并在结算款中予以扣除。
17、如果因为工程发生变更而造成承包人承包范围的工程量的增加或减少，承包人须积极调整劳动力和施工机械，无条件服从发包人的指挥，不得以此和其他原因为借口，向发包人提出经济补偿和单价调整的要求，否则视为承包人违约。
18、承包人必须服从项目部管理人员的生产、安全、质量安排，如有争议可请示项目经理协商解决，无正当理由不服从安排的将视情节轻重处以1000～5000元/每次的罚款，罚款金额在当月进度款中扣除。
九、定岗定员要求：
1、承包人必须确保施工工期，应根据总施工进度计划及周施工任务计划组织相应施工人员，完成相关任务!如延误则按施工工期的相应条款执行。
2、承包人应配备具有丰富现场管理能力和懂一定施工规范的固定的管理人员。
3、承包人应每天向现场施工员如实上报现场施工人数，发包人有权不定期清点承包人人数以便核实!如发现同上报人数不符，每少一人按60元/人给予罚款。
4、每月领取生活费的人数，应按项目部核实人数为准。
十、施工工期的条款：
1、本工程主体工期历时_ _天，开工时间_ 年 月_ _日，竣工时间_ 年_ 月_ _日。
2、钢筋班组工期详见细施工进度计划附件，每月25日前双方签字确定下月进度计划并作为合同的组成部分。每道工序开始和完工应办理相应交接手续，由合同承包人委托的现场代表签字。(承包人应即时提供材料总计划和月计划给发包人，如因计划延误，造成延期由承包人负责)，
3、在工种衔接上，承包方必须服从发包方的统一调度，特别是塔吊吊运材料必须服从项目部统一协调、承包方无特殊原因而造成工种衔接上的脱节，罚款1000元、同时赔偿由此造成的一切经济损失。
4、按第2条中的分部分项工程进度计划，每个分项工程计划最终完成时间每迟延1天，发包人有权对承包人处以1000元/节点/天的罚款，按双方确认进度计划延误合计超过3天的，发包人有权另行安排队组进行抢工，由此发生的各项费用，在承包人结算款中予以扣除，或通知承包人解除本合同，有关责任由承包人承担。
5、若承包人的工程进度和工期明显与控制点不符，发包人可要求承包人赶工，若承包人在收到发包人通知后1天内无明显改进，或承包人无能力承担工程任务，发包人有权增派或改派其它的施工单位，由此增加的承包差价由承包人承担，在承包人工程款中扣除，同时发包人有权利责令承包人按已完成的合格工程的70%工程量结算退场。
6、如遇下述情况，由承包人向发包人在24小时内办理书面的延期签证，但发包人不负担由此引起的费用。
①开工前发包人不能按时交出场地，提供水电的接入点;
②业主、建设单位重大设计变更的影响;
③不可抗力严重影响施工。
7、承包人已充分考虑到本工程可能由于停电、停水、恶劣天气、业主的工程变更、现场工序的交接不及时以及当地政府对于有关工程施工时间限制的规定等而引起的工期延误，并且承包人不会因为以上原因造成窝工等情况向发包人提出有关费用补贴的要求。
十一、工程质量的条款：
1、承包人承包施工的工程质量以GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范、施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底，作为检查、抽检或验收的依据和标准，实行“三检制度”。必须保证一次验收通过，确保不拖延工期，否则一次罚款1000元。
2、承包人必须服从发包人管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;钢筋规格大于等于φ18采用直螺纹接头连接、严禁私自代换钢筋、钢筋绑扎间距按项目部交底尺寸施工、钢筋验收后任何原因引起钢筋凌乱无条件整改。每次浇筑砼必须派一名工人看护钢筋确保钢筋不凌乱不偏位。因承包人的原因而造成工程出现质量问题，承包人必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给发包人造成的损失，工期不顺延，发包人有权视承包人对施工质量的补救情况决定是否解除合同;发包人也可以不要求承包人采取补救措施，直接解除合同，由承包人承担补救费用，并赔偿因此给发包人造成的其它损失。
3、分项工程施工完毕之后，承包人必须先经自检合格后方能书面呈报发包人(或相关单位)验收。发包人第一次验收不合格，对承包人处以1000元违约金罚款，可考虑要求承包人限期整改完毕后再报发包人验收;若承包人未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经发
包人第二次验收仍不合格的，发包人有权通知承包人解除本合同，对承包人按已完工合格工程的 70% 结算，并限期办理有关退场手续。
4、工程质量必须达到 “金陵杯”标准要求!如工程质量未达到“金陵杯”标准，则按合同总价的95%结算。
5、钢筋制作和安装按照《钢筋加工允许偏差》、《钢筋工程安装质量允许偏差及检查方法》表中金陵杯标准要求执钢筋工程安装质量允许偏差及检查方法：
十二、安全生产和文明施工的条款：
1、承包人对自有人员的进场必须做好安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送项目部专职安全员。
2、承包人必须做好每天的班前安全交底及每周安全检查的总结，并有书面记录;严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由承包人负责。
3、施工现场承包人必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全的“自检与整改”工作。
4、严禁承包人工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发现每人次处以违约金100元整，从工程款中扣除。
5、承包人自行负责工人的劳保用品、劳保福利费用。
6、特殊工种操作人员必须持有效证件上岗;机械的操作人员必须为有丰富经验和经过培训的工人，因为自身违章操作而引起的安全事故，一切责任均由承包方负责。
7、由于承包人施工管理不善，造成任何第三方的损害，由承包人承担一切责任。
8、承包人的工人在施工过程中，必须每天穿着工作服、戴好安全帽，不允许穿拖鞋和赤膊操作，不允许在施工场地内随意大小便，否则发包人有权对以上现象进行经济处罚。
9、承包人施工中每天做到“工完料清”，及时做好每天施工后作业面和材料堆放场地的清理工作。每次钢筋绑扎完成后必须把剩余吊运指定地点堆放。半成品以及废料等应按规格堆放在发包人指定区域内。
10、承包人的工人在施工过程中，若被发现有私自拆除安全设施，包括脚手架、安全网、脚手板以及施工洞口和临边的栏杆、盖板和机械防护设施等现象时，发包人有权按照公司的安全管理规定予以处罚(将按每次300元进行处罚)。
11、承包人的施工人员在施工现场必须保持施工场地的卫生整洁，不得乱扔垃圾，否则发包人有权对以上现象进行经济处罚。
12、安全奖罚：如承包人责任发生轻伤事故，发包人对承包人处以500元/次的罚款，如承包人责任发生重大伤亡事故，发包人对承包人处以10000元/人次的罚款。
13、承包人的工人在上下班的过程中应注意安全，发生任何事故均由承包人自行负责，与发包人无任何关系。
14、施工现场及临时生活区禁止带小孩进入，每发现一人处罚所在班组1000元，并责令限期离开。
15、由于承包人自身的原因发生安全事故而造成后果，承包人必须服从发包人对于事故的处理方法和程序，每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医药费在人民币5,000元
(含5000元)以下的，承包人承担所有一切费用;每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医药费超过人民币5,000元以上的，A、在5000~30000(含30000元)之间，发包人承担60%承包人承担40%;B、在30000~50000(含50000元)元之间，发包人承担70%承包人承担30%;C、在50000元以上，发包人承担80%承包人承担20%;但发包人不承担由此造成的其他连续责任。
十三、生活区和宿舍管理条款
1、发包人负责向承包人提供住宿及用膳设施的条件，如果承包人不能按照项目部规定的人数要求居住，则每月按500元/间收取住宿费。
2、承包人的施工人员宿舍必须服从发包人项目部的统一安排，宿舍内保持清洁卫生，注意保护公共设施，损坏和污染各项设施照价赔偿。
3、承包人入住生活区的宿舍后，必须向发包方提供每位工人的铺位图，发包方有权进行不定期的突击检查。发现不符者，发包方有权按照20元/人的标准进行处罚。承包人入住的每间宿舍需设置生活管理员一名，协助发包方的行管员进行管理，发包方将给予每月30元的补贴。
3、承包人工人必须留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金罚款每人每晚50元的标准计算，因此而造成治安问题的，由承包人承担一切责任，发包人不承担任何责任或义务。
4、严禁承包人的工人在宿舍内私自乱拉乱接电线、插座、电炉，若出现以上向现象，发包人有权予以无条件拆除，并有权进行经济处罚。若因为以上原因而引起的火灾、触电等安全事故，一切后果均由承包人负责，与发包人无关。由此造成的其他损失，由承包方负责。
5、承包人的工人在生活区洗衣、洗澡等，必须节约用水，开水龙头不关者，发现每人次处以违约金100元整，从工程款中扣除。
6、在食堂买饭买菜时，遵循先来后到的原则，讲究礼貌，一律在食堂的窗口依次排队等候，若由此发生打架斗殴等现象，将按照项目部的管理规定进行处罚。
十四、解决合同纠纷的方式：
1、因本合同发生争议时，可由双方友好协商解决。
2、如果双方协商不成时，可向合同签订地的人民法院起诉。
十五、其他：
1、发包人的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对承包人进行处罚，承包人的代表必须接收签字，不签收者发包人有权直接通知交财务部门从承包人的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。
2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止。
4、合同一式四份，双方各持两份，每份均具同等法律效力。
发包人： 承包人：
代 表：________________________ __ 代 表：__________________________
电 话：_______________________ _ __ 电 话：__________________________
盖 章：_______________________ _ __ 盖 章：__________________________
签订地：
签订日期：
看过钢筋班组承包合同的人还看了：
1.钢筋承包合同范本
2.钢筋承包合同范本3篇
3.单项承包合同范本
4.分项工程承包合同范本
5.最新施工承包合同模板
篇12：钢筋班组合同
发包单位：(全称) (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
结构类型：框剪结构 1号楼地上34层，地下2层。2号楼为三层独立柱基。3号楼地下2层，地上30层，纯地下室为负3层。
建筑面积：约13万平方米
二、合同承包模式
1、本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。
2、除本合同条件的规定外，合同内协商的单价不得另行调整和变更。
三、承包范围及内容
1、甲方提供的1、2、3号楼及地下室施工图纸中所包含的钢筋制作、焊接、机械连接、绑扎安装，后浇带、膨胀带、梁柱墙节点等和止水钢板安装。
2、钢筋绑扎、焊接中的脚手架板铺设、钢筋制作，含焊接机械等钢筋班组的全部机械。(不含垂直运输机械)
3、现场内所用材料的转运，试拉件切割，钢筋放样，现场配合放线，废弃材料的收捡清理。
4、施工中所用的钉子、扎丝、切割片、焊渣、焊条等辅助材料，同时施工中所用的劳动保护用品，如安全帽、安全带、绝缘手套、口罩、劳保手套等用品，加班的照明灯线等。
5、施工区域内的卫生清理，料场的收捡、堆码，特别是加工房内必须保持整洁、有序，确保文明施工。
6、本工程必须创优质结构。
四、合同价款和工程款支付方式
1、合同单价：
①地下室以下：(含基础)690.00元/T
②地下室以上：(含砌体施工中钢筋)37.00元/m2，若没有获得优质结构奖，则在单价上减少1元。
③零星用工：技工：180元/个 普工：120元/个
④1、3#楼梁柱节点安装钢丝网，每层楼为1千元整，共5个单元，即每单元每层2百元整。地下室后浇带、加强带安装止水钢板、钢筋网焊接、钢丝网(含地下室基础)、梁柱墙节点安装钢丝网共计人民币1万元整。(只含人工费，材料由甲方提供)做法祥专项方案。
2、付款方式：
①地下室(含基础工程)施工完成至正负零后，再施工至正负零以上第三层，1个月内甲方付乙方基础完成工程量进度款的70%为一期工程进度款。
②正负零以上，每月完成五层计算工程量后，付完成进度的70%，但每次付款必须押三层进度款。
③主体工程完成后，三个月付清所有完成进度的70%;所有工程余款，在主体完，砌体钢筋和屋面顶板刚性层钢筋完成后，工程进度款付至80%，余款的20%在工程竣工验收后六个月内全部付清给乙方。
④付款方式：转账。
五、工程履约保证金
为确保工程质量安全和进度，乙方签订合同进场前一次性缴纳履约保证金人民币万元，该履约保证金不计息，主体工程完工后，三个月内甲方一次性退还乙方，但应扣除前期施工中的违规、违章等各项罚款。
六、工程质量
1、乙方进场前应认真熟悉图纸，配备有一定专业技术的工长专人负责技术工作，对乙方以下班组的技术指导和交底工作。图中发现的问题及时与项目部沟通协调，做好各项配合工作。对项目部下达的任务、指令应及时作好安排，努力完成。
2、本工程质量标准：必须一次性校验合格，力创优质结构工程。为华建公司树立品牌、造形象工程。钢筋加工必须严格按放样单施工下料、绑扎。绑扎完成后严格自检，复检合格后移交项目部检查验收，对检查验收发现的问题及时进行整改。钢筋绑扎完成后注意成品保护，特别是在浇筑砼后派人守护、修整，确保钢筋绑扎质量。
3、如因放样、制作安装钢筋造成重大质量问题，必须无条件进行返工，对返工造成的材料费、人工费等一切损失全由乙方负责，同时项目部有权进行经济处罚，该罚款上交项目部。
七、工程进度
本工程进度乙方必须按项目部工程进度计划和指令，保质保量的完成，如因乙方未能按规定计划进行，甲方有权进行经济处罚，该罚款开出后，乙方无条件上交项目部，反之如乙方提前完成工程进度计划，甲方同样给予一定金额的奖励。
八、甲方责任和义务
1、为满足工程施工需要，甲方向乙方提供结施、建施施工图纸一套，不足的图纸由乙方自行解决。甲方向乙方提供办公室一间和民工住房，该住房根据乙方进场人员确定。住房宿舍内并设有床位、电源等配套设施，每间居住10人。
2、甲方在乙方进场施工前有义务对乙方进行技术交底和安全教育，并对现场工作和工程进度、质量要求作全面的指导、安排。甲方对工程上的任何指令、任务，向乙方宣布后即刻生效，乙方接到指令和任务，应无条件执行。若乙方违反该指令和任务，甲方有权终止合同，并处罚金，责令乙方退场。
3、甲方为确保工期，应根据进度要求的材料计划，满足现场乙方的施工需要。根据计划，甲方提供现场所需的一切材料，并有一定的库存材料。
4、甲方应根据合同中的第四条按时支付乙方的工程进度款，乙方收到该进度款，应按时支付民工工资，不得它用;如因工资不及时支付给工人，甲方有权拒付工程进度款或终止合同。
九、乙方的权力和义务
1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工管理人员和职工，同时对本班组传达甲方的施工任务、工程质量标准、现场施工管理、安全管理等各项规章制度和要求，并对甲方的施工任务、工程质量、安全、进度全面负责。
2、乙方应对本班组人员严格负责，加强质量安全教育，遵章守法，爱惜公共财物，教育职工应服从项目部的统一管理和指挥调度。
3、乙方应根据对工程进度，向项目部提供可行的材料计划，现场内材料进场、出场应积极配合组织人员进行上下车，现场材料乙方应有义务堆码整齐、有序，做到文明施工。同时乙方还要根据进场原材料规格、型号作好原材料的抽检、下料工作。
4、乙方在施工现场应教育职工合理使用原材料，不得大材小用，长材短用，浪费原材料，如经甲方发现，甲方有权对乙方进行经济处罚。同时乙方应对现场的成品和半成品严格进行保护，特别是在浇筑过程中，必须派人监护、修整，确保钢筋质量。
5、乙方应在分项工程施工完毕后，应自己组织人员进行严格检查，特别是钢筋型号、质量、间距、节点锚固长度等应为重点;自检合格后报项目部检查验收。项目部查出的问题应及时组织人员进行整改。如造成重大质量问题，返工的材料、人工、工期等全部损失全由乙方承担，同时还应承担项目的经济惩罚。
6、乙方所使用的所有机具、用具、灯具、焊条、焊渣、机械连接接头、扎丝等由乙方自行准备和采购;同时乙方所用的劳动保护用品如安全帽、安全带、防护手套由乙方自备。所有检验报告、合格证交项目部存档备查。
7、在施工过程中的操作脚手架由乙方自行搭设，同时必须满足规范要求，不得随意乱搭或采用木方操作架，违反操作规程。使用完毕后拆除集中堆码整齐。
8、严格贯彻执行并遵守现场管理制度，机械操作必须规范要求并设专人操作，特殊工种必须持有操作证，并将操作证复印件交项目部。生活区内必须服从统一管理，不得在住宿内酗酒、打牌、喧哗。男女不能混住，爱惜公共财产和设施，一经发现进行严格处罚。
9、积极配合甲方对本班组操作人员进行现场的入场教育、技术交底、安全培训、入场三级教育，并作好交底记录。同时将入场人员身份证复印件交项目部。组织工人参加民工夜校的各项活动。
10、乙方在签订合同后积极组织施工力量，确保工期任务，并要求工人除春节外，平时节假日要有充足的人员上班，不得停工，确保工期。
11、进场的工人必须身体健康，年满55周岁以上者，禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等，严禁进入施工现场。
十、安全文明施工
1、进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽，高空作业在2M以上必须系好安全带。衣着整洁，不得赤脚、酒后、袒胸露背进入施工现场，场内施工注意文明语言。严禁打架斗殴;班组内或班组之间加强协调、沟通，一经发现打架斗殴，甲方必严处，进行经济处罚。必要时追究法律责任。
2、施工区域内注意卫生，特别是加工房内，下班前必须清理打扫，废弃钢筋清理至废弃池内。料场和加工范围10M以内卫生，由乙方负责清理打扫。机具、材料安放整齐，堆码有序，做到文明施工。
3、本施工严禁在建筑层内向外抛掷物品，材料应轻放于楼层上，防止高空落物伤人和影响他人。
4、积水坑、洞口和临边严禁堆放材料，特别是外架上，危及安全，在施工中不得随意拆除安全设施和支撑架体。
5、随时接受项目部的检查，对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改，加强安全巡查，严重违反安全和文明施工的，项目部将进行严处。
十一、人员和财产损害的责任承担
1、乙方在施工现场中应负责和保障，避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用，责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2、单次医疗费用在2万元以下，由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成，由甲方负责承担。偶发事件超出2万元，其超出部分甲方承担60%，乙方承担40%。
十二、工程保险
在施工前，由甲方负责购买所需保险、费用等。
十三、本合同一式四份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。
十四、本分包合同工程完毕30日内，劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目，否则视为款已结清。
十五、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款，款过约定15日期限，劳务班组承包人应以书面形式通知发包人，劳务发包人通讯地址:
甲方： 乙方：
工程负责人： 承包负责人：
年 月 日 年 月 日
篇13：钢筋班组承包合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程事项协商特订立本合同。
一、工程名称：紫裕蘭庭1#楼
二、工程地点：咸阳市毕塬路西段
三、承包方式及内容如下：
1、承包方式：包人工、包辅材、包机械
2、承包内容：钢筋绑扎、制作，1#楼为拼装模板，从基坑至楼最高点，结施图纸钢筋工工程，全部内容包括设计变更、塔吊与电梯基础，临建钢筋，包劳务和辅材，耗材，材料进场卸车。分类堆放、出料单、取料、制作、连接、绑扎、预置预埋钢筋的安置和清除，构造柱的种植等。包括(扎丝、焊条、切割片、垫块、施工所用的工具、职工住房实施费用等)，各种机械与维修。
四、承包方式、价格：
1、承包方式：乙方按省级文明工地标准负责施工，按建筑面积承包，计算按照99定额计算面积，所有阳台只计算一半面积，飘窗不计。
2、地下室和以上一个标准计算每平方 元，±0.000以下按2.5倍计算，一次包定，不调价;电渣焊每头 元。
本工程交押金 万元，待主体封顶后一并返还。
五、付款方式：
地下室封顶后付该施工段工程款的70%，其余均按每5层为一结算段，付到每一结算段工程款的70%，主体封顶后付到总工程款的80%，年终与主体到帐后付到总工程款的97%，留3%质保金一年后无质量问题一次付清。在工资发放后原则上不得向项目部借款，新进场人员应自备生活费。
六、管理配合工作：
1、乙方必须配合甲方放线员一名，组长一名，技术负责人一名，并向甲方提供管理人员名单，及联系方式，按月提供劳务人员名单，教育职工遵守甲方各项管理人员的正确指导，监督和控制。
2、按甲方编制的施工组织设计及专项施工方案，要求施工作业，施工过程中无条件的接受甲方及上级部门定期或不定期的检查、指导和监督，接受甲方项目部、监理公司及业方单位的质量、进度、安全、文明施工管理要求，无条件的执行甲方下发的各种文书。按时施工，有意见及时提出协商解决。配合项目部做好各种资料。
七、质量标准及管理：
工程质量标准：合格：
1、乙方应严格按照图纸、设计要求、国家施工规范、图集及行业标注认真施工，必须接受甲方及上级部门的监督及指导，乙方对工程施工过程的质量负全责。
2、项目部按国家实行建筑和质量验收标准，图纸，设计要求及合同约定条款进行验收。合格工程签发验收合格书，达不到约定标准，按建筑面积2元/ m进行处罚(没达到质量要求上级部门的处罚由乙方承担)
3、乙方多做的每项工程经验收合格后必须经项目部，质量员及监理单位验收合格并签字后方可进入下道工序，未经许可，乙方不得施工。
4、对不合格产品乙方必须及时整改，并承担由此造成的一切损失。
5、各种材料、成品、半成品进场后，乙方应配合项目部规定进行取料送检，合格后方可使用。
6、乙方在施工中必须做到完一块，清一块，若在其他班组交接下一道工序时，还没有清理，查到一处罚50元。
7、质量达不到要求，而不落实整改甲方有权采取有关措施。
1)返工重做，一切损失乙方承担。
2)组织另外人员整改，工资在乙方工程款中扣除。
3)终止协议，人工工资按50%结算并清退出场。
八、安全管理、文明施工：
1、甲、乙双方必须严格遵守国家，上级有关部门的环境、安全生产的法律法规进行施工，保证做到安全生产无事故，进入工地作业人员必须接受公司项目部、班组的三级环境、安全教育及上级部门的各项培训，费用自理;进入施工场地必须佩戴安全帽;高空作业、临边作业必须佩带安全带，危险作业应正确使用好防护用品。
2、乙方必须服从甲方及上级部门的管理，对提出的安全隐患必须立即进行整改，杜绝一切不安全事故的发生。
3、乙方人员若发生伤亡事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，上报有关部门进行勘察、鉴定，分清责任，事故由责任方承担，并做好善后处理。
4、发生一切不安全事故方或伤及他人的事故，保险赔偿数额由乙方自行按国家有关对受害者及其家属进行经济补偿，甲方不承担任何法律和经济责任。
5、特殊工种人员必须持证上岗，对无证人员，甲方有权停职，并处以没人100—300元罚款。
6、乙方无视安全，经多次提出不改，甲方有权处罚500—1000元。
7、乙方对施工人员必须登记造册上报甲方，乙方人员严禁在工地斗殴、聚众赌博和酗酒、偷盗等违法行为，发生一次处罚500元以上罚款;班组与班组闹事、斗殴每次处2000—5000元罚款，情节严重者送司法机关处理。
九、材料控制要求：
1、对原材料的使用本着节约、高效、低耗的原则，合理使用，坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生。
2、乙方应按工程进度需要提前10天向甲方申请工程所需材料。
3、乙方借用甲方工具要随用随还，如丢失按原价进行赔偿，在库房所领取一切材料必须签字，用完后入库，丢失按原价赔偿。
十、工期控制：
1、乙方必须按批准的进度计划如期完成，月计划延误一天以上(含1天)甲方按每天罚款1000元，总过度延误3天以上(含三天)甲方按每天罚款5000元。
2、乙方原因引起计划延误5天以上(含五天甲方有权单方面终止合同)，由此造成的一切损失乙方自行承担。
3、不可抗力，连续停电2天以上项目部原因等可以延期，以项目部书面通知为准。
十一、甲方义务：
1、施工前甲方向乙方提供施工图一份。
2、为乙方提供办公、仓库场所，库管工作由乙方承担。
3、协助乙方解决重大问题。
4、负责安全进度，规范化管理工作等方面监督检查。
十二、乙方义务：
1、乙方向甲方提供现场施工人员花名册、身份证和岗位证复印件，特殊工种操作证。
2、乙方施工必须认真审查，保证施工人员政治素质、人体健康和技术水平，施工人员的年龄不得小于18岁，不得超过55岁。
3、乙方管理人员每天必须坚守工地，未经甲方同意不得离开现场，擅自离开者，甲方将对乙方处200元/天的罚款，乙方必须保证现场人员相对稳定增长，不能随意变更在册人员。如有变更，必须向甲方提前申报，否则发生的一切事故均由乙方负责。
4、乙方施工人员必须按施工图和质量验收规范进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。
5、乙方人员的施工料表，提前15天交甲方专业工长，审核后方可进行取料施工。
6、负责施工现场施工区和制作区的保洁工作，配合做好财产安全保卫工作。
十三、其它：
1、甲方所有的管理制度，处罚条例，质量标准均作为合同副件一并执行。
2、本合同如有未尽事宜，双方通过友好协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，款清合同自行终止。
3、在执行本合同过程中，如发生争执，双方应尽量通过友好协商解决，如协商不成或不愿协商，双方可将争议提交当地人民法院依法裁决。
十四、本合同双方代表签字之日起生效。
十五、本合同一式叁份，双方各执一份，交财务一份。
甲方代表： 乙方代表:
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
>>>下一页更多精彩“钢筋班组承包合同”
★ 钢筋供销合同
★ 钢筋承诺书
★ 钢筋加工合同范本
★ 钢筋供应合同
★ 钢筋代理销售合同
★ 班组工作总结
★ 班组事迹材料
★ 班组安全
★ 班组口号
钢筋班组罚款单范文（精选13篇）
