“哩沥黎梨理离礼”通过精心收集，向本站投稿了19篇工程装修付款计划书，下面小编给大家整理后的工程装修付款计划书，欢迎阅读!
- 目录
篇1：装修付款协议书范本
甲方：
乙方：
甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
一、对乙方开票的规定：
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定：
乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一二三个月的货款押在甲方，到第四个月货款结算后甲方收到乙方发票后的7天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
三、对付款方式的规定：
付款方式采取：乙方只接纳现金或汇款，汇票，支票。
五、其他规定：
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效：
本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。
七、协议有效期：
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2：付款计划书怎么写
本人于 年月 日购买贵公司家居建材城项目 栋号商品房，总价 元，付款方式为 ；已交房款 元，本人保证余额在天（ 年月 日止）之内付清余款人民币元。如若不能按期付清余款，贵公司有权收取余额银行贷款利率的4倍利息和总房价款2‰的违约金。若天内仍不结清余款，则视为自动放弃购买商品房的权利。本人同意只退还50％的已交房款，并支付未交房款余额的利息和违约金。并保证是不可能撤销的.保证，不因主协议无效而无效。
承诺人：
签署日期：年 月 日
本人于 年月 日购买贵公司家居建材城项目
栋号商品房，代交办证费用合计 元，本人保证在天（ 年月 日止）之内付清。如若不能按期付清该款，贵公司有权收取余额银行贷款利率的4倍利息和总房价款2‰的违约金。若天内仍不结清该款，则视为自动放弃购买商品房的权利。本人同意只退还50％的已交房款，并支付未交房款余额的利息和违约金。并保证是不可能撤销的保证，不因主协议无效而无效。
承诺人：
签署日期：年 月 日
篇3：付款计划书怎么写
付款计划书
兹有XXX经XXX进出口公司报关出口几批货物，税款合计约一百多万，双方约定计划在9月份付款，如公司有税款提前到账就及时付款，不得拖延。此计划书须双方相互遵守，特此约定。
XXX进出口公司 月 日
篇4：付款计划书怎么写
本人因****共欠款 元（大写：），现经双方友好协商，就有关事项承诺如下：
我保证按如下计划还清欠款：(还款期限不超过半年)。
一、还款内容：
①应还金额： 元（大写： ）。
②还款期限：自签订此计划之日起至 年 月 日前还清。
20 月 日前还款 万元；
2017年 月 日前还款 万元；
2017年 月 日前还款 万元；
2017年 月 日前还款 万元；
2017年 月 日前还款 万元；
2017年 月 日前还款 万元。
二、还款人的义务：
按照本计划规定时间主动偿还欠款。
三、违约责任：
还款人如因本身责任不按本计划书规定支付欠款的，还款人负违约责任，并承担相应法律后果。
四、本计划书一式二份，双方各执一份。
还款人：
身份证号码：
家庭住址：
联系电话：
工作单位：
年月日
篇5：工程付款承诺书
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期 天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成；
13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。
投标人：（盖章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
电话：
传真：
日期：年 月 日
篇6：工程付款承诺书
本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发纠纷，本人愿承担因纠纷所引起一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人：
见证人：
日期：年 月 日
年 月 日
篇7：工程付款委托书
xx：
我公司建设的xx-xxx工程，其中（单体工程）由（施工单位）施工，截止至xx年xx月xx日，未拖欠工程款，此后施工至竣工之日保证不拖欠工程款。
建设单位（盖章）
日期：xx
篇8：工程付款委托书
XXX有限公司：
我单位与泰宏建设发展有限公司临港志诚家园项目部签订的《宜宾志诚家园建设工程 水 电 消防安装合同》，合同总价款为2275万元。经过大协调会调解达成工程款支付协议(泰宏公司出据委托及支付金额建设单位代为支付)，我公司已按约定办理委托支付申请建设单位已经同意支付程序已签字完毕，委托支付货款总计3395980元。现委托贵公司将上述款项分别支付给以下单位：
1.公司
开户银行：
账号：
金额：
2.公司
开户银行：
账号：
金额：
上述款项从我公司与泰宏发展建设有限公司签订的合同价款中扣除，执行合同其余条款是不再支付。
XXX
XXXX年XX月XX日
篇9：工程付款委托书
关退工程图纸押金的委托书
广西XX工程项目管理有限责任公司：
我公司为参加XXXXX工程投标活动所交纳的工程图纸押金人民币叁仟元整（￥3000.00），现我公司委托本公司驻XX分支机构XXXX分公司收取，该图纸押金可退还到XXX分公司账户。
全称：
账户：
开户行：
XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
20xx年X月X日
篇10：工程付款委托书
委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。以下小编为你收集了工程付款委托书范文，希望给你带来一些借鉴的作用。
我方因承包贵司xxxxxxxx工程(合同编号：xxxxxx)，现贵司应支付我方本期工程款，共计：________元(大写：________)。因我方原因，现委托贵司将上述款项中的元(大写：)汇入以下账号：
户名：________________________
账号：________________________
开户行：______________________
汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款，届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣，若由此引发的.一切经济、法律责任均由我司承担，与贵司无关。
附：
1、法定代表人身份证复印件加盖公章
2、营业执照复印件加盖公章
委托人：____________(盖章)
法定代表人：______________
__________年_____月_____日
篇11：工程付款委托书
宜宾临港建设有限公司：
我单位与泰宏建设发展有限公司临港志诚家园项目部签订的《宜宾志诚家园建设工程 水 电 消防安装合同》，合同总价款为2275万元。经过大协调会调解达成工程款支付协议(泰宏公司出据委托及支付金额建设单位代为支付)，我公司已按约定办理委托支付申请建设单位已经同意支付程序已签字完毕，委托支付货款总计3395980元。现委托贵公司将上述款项分别支付给以下单位：
1.××××公司
开户银行：××××
账号：××××
金额：××××
2.××××公司
开户银行：××××
账号：××××
金额：××××
……
上述款项从我公司与泰宏发展建设有限公司签订的合同价款中扣除，执行合同其余条款是不再支付。
XXX
XXXX年XX月XX日
篇12：工程付款委托书
深圳中壹建设工程有限公司：
本人因参加工程施工招标已中标，该项目款项将分笔汇入你公司账户。
汇出人户名： 账 号：
现我委托中壹建设工程有限公司请将以上工程款汇至以下账户，由此产生的一切风险由我个人承担，与贵公司无关。
开户单位(开户名)： 开户行： 账 号：
该委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
特此声明
委托人签字：
电话：
年 月 日
篇13：工程付款委托书
我方因承包贵司xxxxxxxx工程(合同编号：xxxxxx)，现贵司应支付我方本期工程款，共计：________元(大写：________)。因我方原因，现委托贵司将上述款项中的元(大写：)汇入以下账号：
户名：________________________
账号：________________________
开户行：______________________
汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款，届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣，若由此引发的.一切经济、法律责任均由我司承担，与贵司无关。
附：
1、法定代表人身份证复印件加盖公章
2、营业执照复印件加盖公章
委托人：____________(盖章)
法定代表人：______________
__________年_____月_____日
篇14：工程付款委托书
******公司：
我方所承包的现已结算完毕，经与公司协商本次支付 x元工程款。
本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹-事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元，并且我方承担由此产生的一切后果。
承诺方（签字或盖章）：
时 间：
篇15：工程付款补充协议
工程付款补充协议
**工程施工合同
补充协议
合同编号：
发包方(全称)
(以下简称：甲方)
承包方(全称)：
(以下简称：乙方)
甲乙双方于年 月日签订的《三亚凤凰水城B区第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段室外园林景观工程施工合同》(合同编号：佳创-9，以下简称“原合同”)。
由于设计变更及工程签证造成增加工程量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本补充协议。
一、合同金额：原合同金额：RMB7,500,000元，现增加合同总金额约为：RMB1,780,700元(大写：壹佰柒拾捌万零柒佰元整)，详见附件：B区Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段园林景观合同外签证及设计变更部分清单。
二、付款方式：执行原合同。
三、本合同为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
四、本合同未述事宜，均执行原合同。
五、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
法人或授权委托人： 法人或授权委托人：
签订日期：
上一篇：没有购销合同要交印花税 下一篇：建筑安装合同纠纷篇16：工程付款协议书
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司
乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：(小写：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。
经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司甲方代表签字：乙方代表签字：20XX年月日甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：(小写：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。
经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：20XX年月日甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店中央空调工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的中央空调工程价款，达成最终认可价格为(大写)：(小写：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方中央空调工程款，下欠工程款。
经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方中央空调室外机组安装完毕，并试机、调试运行完成后五日内，付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内，付款金额为(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);第三期付款时间为中央空调机组运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的中央空调工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。
否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)所行成的一切损失由乙方承担。
甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：20XX年月日甲方代表签字：乙方代表签字：甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店消防工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程价款，达成最终认可价格为(大写)：(小写：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方消防工程款，下欠工程款。
经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方承担的消防工程安装完毕，试压合格，并经过消防验收后十日内，付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内，付款金额为(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);第三期付款时间为消防工程运行一年后的'十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行及消防验收。
否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。
甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：20XX年月日工程款付款协议书甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店工程所发生的工程款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的工程价款，达成最终认可价格为(大写)：(小写：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方工程款，下欠工程款。
经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内支付(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);乙方承包的工程运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。
否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。
甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：20XX年月日
篇17：工程付款委托书
工程付款委托书
xxxx公司：
我方因承包贵司xxxxxxxx工程(合同编号：xxxxxx)，现贵司应支付我方本期工程款，共计：________元(大写：________)。因我方原因，现委托贵司将上述款项中的元(大写：)汇入以下账号：
户名：________________________
账号：________________________
开户行：______________________
汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款，届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣，若由此引发的一切经济、法律责任均由我司承担，与贵司无关。
附：
1、法定代表人身份证复印件加盖公章
2、营业执照复印件加盖公章
委托人：____________(盖章)
法定代表人：______________
__________年_____月_____日
委托书怎么写?
首先要写委托人的姓名，性别及有效身份证号码。
其次要写被委托人的姓名，性别及有效身份证号码。
然后写委托人因为什么情况不能办理什么事宜将委托被委托人办理。
落款处要记得注明委托书有效日期。
最后委托人签名以及写委托书的日期。
委托书范文：
委托人姓名：xxx 性别：xx 身份证号码：xxxxx
被委托人姓名：xx 性别：xx 身份证号码：xxxxx
由于本人xx原因，不能亲自办理xx相关事宜手续，特委托xx作为我的合法代理人，全权代表我办理xx相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人：xxx
xx 年xx月xx日
【附】
个人债务委托书范文
委托人：
联系电话：
受委托人：
姓名：________关系：_______联系电话：_____________________
姓名：_______ 关系：_______联系电话：_____________________
委托人与___________________________________欠付______________ 款项人民币______________________________________________________________________ (￥ )事宜，依据有关法律规定，现委托______________作为合法代理人，受委托人根据委托人提供的有关债权资料，全权代理委托人解决欠款问题，请当事人予以支持配合为谢。
委托期限：自本委托书签发生效之日起至 年 月 日止。
签发日 年 月 日
委托人签名：
备注：
1.工程项目授权委托书
2.买标书授权委托书格式
3.房屋授权委托书范本【最新】
4.期货委托书怎么写
5.建设工程招标代理委托书
篇18：工程付款证明
洋河新区郑楼实验学校向江苏中鸿建筑装饰工程有限公司支付古城、金沟教学点校安工程建设项目工程款肆拾肆万叁仟捌佰陆拾伍元整(￥：443865.00元)。
特此证明。
洋河新区郑楼实验学校
x2年1月6日
篇19：工程付款证明
(监理 [ ]最终 号)
合同名称： 合同编号：
致：(项目法人单位名称)
经审核承包人的最终付款申请单(承包[ ] 付申 号)，应支付给承包人的工程价款金额共计为(大写) (小写 元 )。
根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的` 14 天之内完成审批，将上述工程款支付给承包人。
监 理 机 构：
总监理工程师：
日 期： 年 月 日
说明：本表一式4份，由监理机构填写。承包人签署意见后，发包人、监理机构各1 份、承包人2份。
最终付款申请表
(承包 [ ]付申 号)
合同名称： 合同编号：
致：(监理单位名称)
依据施工合同约定，我方已完成合同项目 工程的施工，并已通过工程验收，工程移交证书已签发。现申请该申请工程的最终付款。
经核计，我方共应获得工程价款总价为(大写) 元
(小写 元)，已得于各项付款总价为(大写) 元(小写 元)，现申请剩余工程价款总价为(大写) 元(小写 元)，请贵方审核。
承 包 人：(全称及盖章)
项目经理：(签名)
日 期： 年 月 日
审核后监理机构将另行签发完工/最终付款证书。
监理机构：(全称及盖章)
签 收 人：(签名)
日 期： 年 月 日
说明：本表一式4份，由承包人填写。监理机构、发包人审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
结清单
(承包 [ ] 结清 号)
合同名称： 合同编号：
致：(监理单位名称)
由我公司出具的六安市 工程最终付款申请表中的总金额是根据合同规定应付给我公司的全部款项的最终结算金额。本次价款支付后， 工程价款已全部结清。
项项目内容金金额(元)备备 注
工工程中标价
竣工程审计价款
已已支付工程款
支本次应支付工程款3
承 包 人：
项目经理：
日 期： 年 月 日
监理机构意见：
依照本项目招标投标文件及工程施工承包合同，在工程缺陷责任期内无返修内容，同意退还工程质保金 元，请建管处核定。
监理机构：
总监理工程师：
日 期： 年 月 日
说明：本表一式4份，由承包人填写。监理机构、发包人审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
★ 装修工程合同范本
★ 装修创业计划书
★ 装饰装修工程合同
工程装修付款计划书（共19篇）
